建筑工程(一建)1A420200合同管理章节练习(2018.03.09)

问答题
在总承包合同中，业主与施工单位选择总价合同是否妥当？为什么？
答案：选用总价合同模式不妥当；
理由：施工图设计未完成，虽然工程性质已明确，但工程量还难以确定，工程价格随工程量的变...
问答题
合同条款中有哪些不妥之处？并给出正确做法或理由。
答案：不妥之一：甲方向乙方提供现场的工程地质与地下主要管网资料，仅供乙方参考使用，甲方不对由此带来的费用及工期负责；
多项选择题
《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）规定，在工程师发出下列指令中，承包人可以提出变更价款要求的情况有（）。
A.对已完工程进行成品保护
B.变更工程有关部位的基准线
C.增加附属配套工程
D.改变部分施工顺序
E.改变有关工程施工时间
多项选择题
建设工程合同纠纷的处理方式主要有（）。
A.诉讼
B.调解
C.仲裁
D.和解
E.行政处理
多项选择题
《建设工程施工合同(示范文本)》(Gf一2013～o201)中关于承包人索赔程序正确的有（）。
A.索赔事件发生后28d内，承包人向工程师发出索赔意向通知
B.工程师收到索赔报告和有关资料后14d内予以答复，否则视为认可该项索赔
C.发出索赔意向通知后28d内，承包人向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料
D.索赔事件持续进行时，承包人阶段性发出索赔意向，在索赔事件终了后28d内，向工程师送交索赔有关资料和最终索赔报告
E.工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，可以要求承包人进一步补充索赔理由和证据
多项选择题
下列属无效合同的有（）。
A.承包人收取部分管理费之后将工程交由劳务公司施工
B.工程施工需要资质为一级，而承包人为二级
C.承包人通过与发包人事先串通谋取中标
D.某包工头借用承包人名义承揽工程施工
E.工程承包人原资质等级不足，后于工程竣工前取得工程相应资质
问答题
上述五个事件中，分别分析乙方工期、费用索赔是否成立？为什么？如成立，并给出乙方可获得的具体索赔周数和金额。
答案：各事件索赔原则如下：
事件一：工期、费用索赔均成立；
理由：A工作是关键线路上的关键工作，由于工作量...
多项选择题
《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）规定，承包人可以向发包人提出工期顺延的索赔的情况有（）。
A.百年不遇的大雨
B.分包工程因为质量问题返工
C.发包人未按合同约定足额支付工程进度款，影响施工正常进行
D.发包人未按合同约定提供工程施工许可证
E.发包人由于拆迁未按期提供施工场地
单项选择题
《合同法》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含（）。
A.工程材料款
B.工程人员的报酬
C.工程管理费用
D.工程停工费用
问答题
本案工程出现的质量问题责任应如何划分？
答案：
本案工程出现的质量问题责任应划分如下：丙的设计不尽合理给甲带来重大损失，乙和丙应对工程质量问题向甲承担连带责任。