乙公司因甲公司拖欠其工程款，依据双方订立的工程承包合同中的仲裁条款，向某仲裁...

单项选择题

某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为8月20日，停止出售的时间为8月30日，提交投标文件的截止时间为9月25日，评标结束的时间为9月30日，则投标有效期开始的时间为( )。

A．8月20日
B．8月30日
C．9月25日
D．9月30日

单项选择题

某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通告送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《中华人民共和国合同法》的规定，该施工合同解除的时间为( )。

A．9月10日
B．9月15日
C．9月17日
D．9月18日

单项选择题

某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照《中华人民共和国建筑法》的规定，对此，正确的处理方式是( )。

A．责令改正，并处以罚款
B．责令改正，可以处以罚款
C．责令停止施工，并处以罚款
D．责令停止施工，可以处以罚款

单项选择题

下列关于法人的说法中，错误的是( )。

A．建设单位可以没有法人资格
B．法人可以分为企业法人和非企业法人
C．企业法人依法经工商行政管理机关核准后取得法人资格
D．有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格

单项选择题

使用财政预算资金的建设项目，重要设备采购的单项合同估算价最低在( )万元人民币以上的，必须进行招标。

A．50
B．100
C．200
D．3000

单项选择题

关于和解的说法，错误的是( )。

A．当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解
B．当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书
C．和解可以发生在民事诉讼的任何阶段
D．和解协议具有强制执行的效力

单项选择题

被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应( )。

A．由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任
B．由被代理人独自向第三人承担责任
C．由第三人自己承担损失
D．由代理人独自向第三人承担责任

单项选择题

施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为( )万元。

A．10
B．20
C．30
D．50

单项选择题

建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是( )。

A．相邻权
B．地役权
C．土地出租权
D．建设用地使用权

单项选择题

施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是( )。

A．抵押权
B．质权
C．留置权
D．所有权

单项选择题

在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于( )之债。

A．侵权
B．合同
C．无因管理
D．不当得利

单项选择题

下列选项中，不属于消防安全重点单位应履行的消防安全职责的是( )。

A．确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作
B．建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理
C．实行每月防火巡查，并建立巡查记录
D．对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练

单项选择题

关于商标专用权的说法，不正确的是( )。

A．商标专用权包括使用权和禁止权两个方面
B．商标设计者的人身权受著作权法保护
C．未经核准注册的商标不受商标法保护
D．同其他知识产权相同，商标专用权的内容不止财产权

单项选择题

关于软件著作权的说法，错误的是( )。

A．自然人的软件著作权保护期为自然人终生及其死亡后50年
B．软件著作权属于软件开发公司
C．为了学习和研究软件内含的设计思想而使用软件的，可以不经软件著作权人许可
D．由两个以上的法人合作开发的软件，著作权的归属须签订书面合同约定

单项选择题

当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是( )。

A．建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任
B．建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
C．总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿
D．分包单位只对总承包单位承担责任

单项选择题

甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是( )。

A．甲应支付相应部分报酬
B．甲不得中途要求乙停止制作
C．甲应支付全部约定报酬
D．甲不用赔偿乙的损失

单项选择题

下列责任种类中，属于行政处罚的是( )。

A．管制
B．赔偿损失
C．返还财产
D．罚款

单项选择题

根据招标投标相关法律规定，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是( )。

A．招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利
B．招标人从几名中标人中确定中标人
C．招标人在开标前将投标情况告知其他投标人
D．招标人预先内定中标人

单项选择题

建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用挪作他用，导致工地因安全生产条件不符合国家规定造成6000万元直接经济损失，应当认定为( )。

A．串通投标罪
B．重大劳动安全事故罪
C．重大责任事故罪
D．工程重大安全事故罪

单项选择题

开工报告审查的内容不包括( )。

A．设计图纸是否满足施工要求
B．现场条件是否具备“三通一平”
C．投资项目生产预测
D．资金到位情况

单项选择题

施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，错误的是( )。

A．资质许可机关逾期未做出是否准予延续的决定的，视为准予延续
B．企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质
C．变更结果应当在资质证书变更后10日内，报国务院城乡住房建设主管部门备案
D．企业发生改制，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级

单项选择题

下列建设项目中，可以不招标的是( )。

A．个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的设计合同
B．使用外国政府贷款资金的项目中合同估算价为100万元的施工单项合同
C．外商投资的供水项目中合同估算价为150万元的材料采购合同
D．使用财政预算资金的项目中项目总投资额为人民币4000万元

单项选择题

甲、乙、丙、丁四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，打算申请注册，则( )。

A．丙被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日已满3年，可以注册
B．乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年，可以注册
C．甲在申请注册之日前2年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故，可以注册
D．丁在2个单位申请注册，可以注册

单项选择题

关于招标投标活动的投诉与处理，下列说法正确的是( )。

A．投标人认为招标投标活动违法，可以自知道之日起的15日内投诉
B．投标人对招标过程和评标结果有异议的，应依法先向招标人提出
C．行政监管部门收到投诉后应在30个工作日内决定是否受理
D．行政监管部门处理投诉，不得责令暂停招标投标活动

单项选择题

潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间( )前提出。

A．3日
B．10日
C．15日
D．25日

单项选择题

投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要的澄清、说明的，应当( )该投标人。

A．口头通知
B．邮件通知
C．书面通知
D．通知到即可

单项选择题

施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为( )。

A．要约撤回
B．要约撤消
C．承诺撤回
D．承诺撤消

单项选择题

甲乙双方签订总价为100万的合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为( )万元。

A．10
B．30
C．50
D．20

单项选择题

下列不属于借款合同的主要法律特征是( )。

A．货币
B．要式合同
C．有偿合同
D．口头协议

单项选择题

注册建造师可以同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的项目是( )。

A．同一开发商的
B．同一工程相邻分段发包或分期施工的
C．同一建筑类型的
D．同一工程规划区域的

单项选择题

关于施工企业资质序列的说法，不正确的是( )。

A．施工总承包资质一般分为4个等级，即特级、一级、二级和三级
B．专业承包序列设有60个类别
C．施工总承包资质序列设有12个类别
D．施工劳务资质不分类别与等级

单项选择题

注册建造师申请延续注册的，不用提交的材料是( )。

A．原注册证书
B．申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件
C．身份证复印件
D．注册建造师延续注册申请表

单项选择题

施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在( )的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A．建设单位或工程监理单位
B．施工项目教术负责人
C．施工企业质量管理人员
D．质量监督部门

单项选择题

关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备，下列说法正确的是( )。

A．建筑施工总承包资质序列企业，特级资质不少于6人；-一级资质不少于4人；二级和二级以下资质不少于3人
B．建筑施工专业承包资质序列企业，一级资质不少于4人；二级和二级以下资质不少于2人
C．建筑施工劳务分包资质序列企业，不少于3人
D．建筑施工企业的分公司应依据实际生产情况配备不少于1人

单项选择题

资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形是( )。

A．企业未取得施工许可证擅自施工的
B．资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的
C．企业将承包工程转包或违法分包的
D．企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的

单项选择题

被撤回建筑业企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后3个月内，向资质许可机关提出( )原等级同类别资质的审核申请。

A．高于
B．等于
C．低于
D．重新审核

单项选择题

某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是( )。

A．现场施工人员
B．分包单位
C．建设单位
D．总承包单位

单项选择题

下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为是( )。

A．某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失
B．工地在建地下隐蔽工程时，对裸露地面的钢筋，未在周周、做防护措施，也没有醒目标识，造成经过这里的关某摔成重伤
C．施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死
D．施工单位在生产、作业中违反安全管理的规定，造成3人重伤

单项选择题

关于建筑市场诚信行为公布时限的说法，正确的是( )。

A．招标投标违法行为记录公告期限为1年
B．不良行为记录公布期限一般为6个月至3年
C．良好行为记录信息公布期限一般为6个月
D．不良行为记录公布期限一般为3年

单项选择题

合同当事人就其违约行为依法承担违约责任的形式不包括( )。

A．支付违约金
B．支付赔偿金
C．按对方要求继续履行合同
D．解除合同

单项选择题

根据《中华人民共和国担保法》的规定，担保方式不包括( )。

A．保证
B．抵押
C．留置
D．保证金

单项选择题

《建设工程安全生产管理条咧》规定，施工单位应当为( )办理意外伤害保险。

A．本单位职工
B．施工现场人员
C．施工现场从事危险作业的人员
D．施工现场从事特种作业人员

单项选择题

下列合同中，属于双务合同的是( )。

A．无偿委托合同
B．建设工程施工合同
C．无偿保管合同
D．赠与合同

单项选择题

李某今年58岁，自1996年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定，该企业( )。

A．可以随时将其辞退
B．应当与其签订无固定期限劳动合同
C．应当与其签订以完成一定工作任务为期很的劳动合同
D．可以不与之签订劳动合同，因其是临时工

单项选择题

环境保护“三同时”制度，是指建设项目需要配套建设的( )，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

A．环境保护设施
B．安全卫生设施
C．消防设施
D．安全生产设施

单项选择题

某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招标过程中的各行为，下列说法中，不正确的是( )。

A．投标人购买招标文件，属要约行为
B．招标公告为要约邀请
C．投标人参向招标人发出的投标文件，属要约行为
D．招标人向投标人发出的中标通知书，属承诺行为

单项选择题

乙公司因甲公司拖欠其工程款，依据双方订立的工程承包合同中的仲裁条款，向某仲裁委员会申请仲裁。如甲对仲裁协议的效力有异议，应当在( )提出。

A．仲裁庭组成之前
B．仲裁庭裁决之前
C．仲裁庭首次开庭之前
D．法院受理之前

单项选择题

甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括( )。

A．选定的仲裁委员会
B．仲裁事项
C．双方不到法院起诉的承诺
D．请求仲裁的意思表示

单项选择题

甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向( )申请执行。

A．仲裁委员会
B．人民法院
C．人民政府
D．建设行政主管部门

单项选择题

甲供应商向同一项目中的乙、丙两家专业分包单位供应同一型号材料，两份供货合同对材料质量标准均未约定。乙主张参照其他企业标准，丙主张执行总承包单位关于该类材料的质量标准，甲提出以降低价格为条件，要求执行行业标准，乙、丙表示同意。则该材料质量标准应达到( )。

A．国家标准
B．行业标准
C．总承包单位确定的标准
D．其他企业标准

单项选择题

某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人把活儿做得更细些，到时不会少了你们的。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由( )承担。

A．发包人
B．承包人
C．监理工程师
D．承包人与发包人共同

单项选择题

关于买卖合同法律特征的表述中，不正确的是( )。

A．买卖合同是实践合同
B．买卖合同是双务合同
C．买卖合同是有偿合向
D．买卖合同是一种转移财产所有权的合同

单项选择题

某施工单位与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位( )。

A．10万元
B．7万元
C．6万元
D．4万元

单项选择题

甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费甩为1000元。后乙未能按约支付保管费用，则甲可以( )。

A．行使质押权变卖全部水泥
B．行使质押权变卖部分水泥
C．行使留置权变卖全部水泥
D．行使留置权变卖部分水泥

单项选择题

关于未成年工特殊保护的表述中，不正确的是( )。

A．禁止用人单位招用未满18周岁的未成年人
B．不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害的劳动
C．用人单位应对未成年工定期进行健康检查
D．未成年工上岗前用人单位应对其进行有关的职业安全卫生教育、培训

单项选择题

在建设工程项目的招标投标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标，则( )。

A．其做法符合低价中标原则，不应禁止
B．没有违背诚实信用原则，不应禁止
C．是降低了工程造价，应当提倡
D．应否决该投标文件

单项选择题

某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息后，发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是( )。

A．予以追缴
B．不予支持
C．只支持按银行同类贷款利息支付
D．支持按合同约定全部支付

单项选择题

某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经验收而使用该工程，11月20承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为( )。

A．11月15日
B．11月20日
C．11月30日
D．1 2月3日

单项选择题

关于仲裁裁决效力的说法，正确的是( )。

A．仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行
B．仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行
C．当事人向人民法院请求撤销裁决决定的，该裁决书不发生法律效力
D．一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的不予受理

单项选择题

在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经( )批准。

A．县级以上人民政府
B．省级人民政府
C．省级文物行政部门
D．国务院

单项选择题

根据《安全生产许可证条例》，国家对下列选项中除( )之外的企业实行安全生产许可制度。

A．危险化学品生产企业
B．矿山企业
C．建筑施工企业
D．食品生产企业

单项选择题

关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是( )。

A．联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定
B．联合体属于非法人组织
C．联合体各方独立承担相应的责任
D．联合体的成员可以对同一工程单独投标

单项选择题

根据《中华人民共和国合同法》，下列合同转让合法生效的是( )。

A．某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课
B．甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙
C．建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其已将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权
D．监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位

单项选择题

仲裁裁决书自( )之日起发生法律效力。

A．发出
B．当事人收到
C．申请撤销期限届满
D．作出

单项选择题

根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间( )。

A．6个月
B．1年
C．2年
D．3年

单项选择题

建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的( )。

A．25％
B．80％
C．35％
D．75％

乙公司因甲公司拖欠其工程款，依据双方订立的工程承包合同中的仲裁条款，向某仲裁委员会申请仲裁。如甲对仲裁协议的效力有异议，应当在( )提出。

你可能感兴趣的试题

某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为8月20日，停止出售的时间为8月30日，提交投标文件的截止时间为9月25日，评标结束的时间为9月30日，则投标有效期开始的时间为( )。

社区的市、自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规报经批准后，由( )发布公告予以公布。

招标代理机构应当具备的条件不包括( )。

下列规章中，不属于部门规章的是( )。

某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照《中华人民共和国建筑法》的规定，对此，正确的处理方式是( )。

下列关于法人的说法中，错误的是( )。

使用财政预算资金的建设项目，重要设备采购的单项合同估算价最低在( )万元人民币以上的，必须进行招标。

关于和解的说法，错误的是( )。

被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应( )。

建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是( )。

施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是( )。

在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于( )之债。

下列选项中，不属于消防安全重点单位应履行的消防安全职责的是( )。

关于商标专用权的说法，不正确的是( )。

关于软件著作权的说法，错误的是( )。

当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是( )。

甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是( )。

下列责任种类中，属于行政处罚的是( )。

根据招标投标相关法律规定，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是( )。

建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用挪作他用，导致工地因安全生产条件不符合国家规定造成6000万元直接经济损失，应当认定为( )。

开工报告审查的内容不包括( )。

施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，错误的是( )。

下列建设项目中，可以不招标的是( )。

甲、乙、丙、丁四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，打算申请注册，则( )。

关于招标投标活动的投诉与处理，下列说法正确的是( )。

潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间( )前提出。

投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要的澄清、说明的，应当( )该投标人。

施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为( )。

甲乙双方签订总价为100万的合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为( )万元。

下列不属于借款合同的主要法律特征是( )。

注册建造师可以同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的项目是( )。

关于施工企业资质序列的说法，不正确的是( )。

注册建造师申请延续注册的，不用提交的材料是( )。

施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在( )的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备，下列说法正确的是( )。

资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形是( )。

被撤回建筑业企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后3个月内，向资质许可机关提出( )原等级同类别资质的审核申请。

某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是( )。

下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为是( )。

关于建筑市场诚信行为公布时限的说法，正确的是( )。

合同当事人就其违约行为依法承担违约责任的形式不包括( )。

根据《中华人民共和国担保法》的规定，担保方式不包括( )。

《建设工程安全生产管理条咧》规定，施工单位应当为( )办理意外伤害保险。

下列合同中，属于双务合同的是( )。

环境保护“三同时”制度，是指建设项目需要配套建设的( )，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招标过程中的各行为，下列说法中，不正确的是( )。

乙公司因甲公司拖欠其工程款，依据双方订立的工程承包合同中的仲裁条款，向某仲裁委员会申请仲裁。如甲对仲裁协议的效力有异议，应当在( )提出。

甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括( )。

甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向( )申请执行。

某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人把活儿做得更细些，到时不会少了你们的。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由( )承担。

关于买卖合同法律特征的表述中，不正确的是( )。

某施工单位与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位( )。

甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费甩为1000元。后乙未能按约支付保管费用，则甲可以( )。

关于未成年工特殊保护的表述中，不正确的是( )。

在建设工程项目的招标投标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标，则( )。

某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息后，发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是( )。

某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经验收而使用该工程，11月20承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为( )。

关于仲裁裁决效力的说法，正确的是( )。

在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经( )批准。

根据《安全生产许可证条例》，国家对下列选项中除( )之外的企业实行安全生产许可制度。

关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是( )。

根据《中华人民共和国合同法》，下列合同转让合法生效的是( )。

仲裁裁决书自( )之日起发生法律效力。

根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间( )。

建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的( )。