建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期，责令限期改正，处( )罚款。

单项选择题

某工程施工合同中约定竣工日期为2016年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：①开工时承包方设备延迟了7天进入施工场地；②施工中发生了洪灾，拖延施工7天；③施工中非承包商原因停水、停电累计达到8小时；④设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为( )。

A．2016年11月20日
B．2016年11月14日
C．2017年1月20日
D．2017年2月20日

单项选择题

某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，发包人对垫付资金按照银行定期三个月存款利率的2倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为2．4％，同期贷款利息为6％，则法院对垫资利息的处理正确的是( )。

A．不予支持
B．按照2．4％支付利息
C．按照4．8％支付利息
D．按照6％支付利息

单项选择题

某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2016年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2016年10月15日终止施工。根据建筑法施工许可证制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2016年( )。

A．10月15日
B．10月22日
C．11月14日
D．12月14日

单项选择题

甲公司授权其采购员去采购乙公司的某产品100件，采购员拿着甲公司的空白合同书与乙公司订立了购买200件某产品的合同，由此发生纠纷后，应当采取的处理方式是( )。

A．甲公司支付100件产品的货款
B．甲公司可以向乙公司无偿退货
C．由乙公司交付100件产品，甲公司支付相应的货款
D．由乙公司交付200件产品，甲公司支付相应的货款

单项选择题

王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国《担保法》的规定，下列主体可以作为保证人的是( )。

A．某项目经理
B．某项目工程部
C．某公立小学
D．某国家机关

单项选择题

甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，贷款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定人任何一方不履行合同应支付违约金6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求( )。

A．甲双倍返还定金8万元
B．甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元
C．甲支付违约金6万元，同时请求返还定金4万元
D．甲支付违约金6万元

单项选择题

依据《劳动法》的规定，国家实行最低工资保障制度。最低工资的具体标准由规定，报备案。( )

A．省、自治区、直辖市人民政府国务院
B．省、自治区、直辖市人民政府劳动行政部门劳动部
C．劳动部国务院
D．省、自治区、直辖市人民政府劳动部

单项选择题

按照《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为( )。

A．3个月
B．6个月
C．9个月
D．1年

单项选择题

《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起( )日内向人民法院起诉讼。

A．5
B．10
C．15
D．20

单项选择题

甲公司聘请张某担任办公室文员一职，双方签订劳动合同，在试用期间内，甲公司对张某( )。

A．发给张某的工资不得低于单位所在地的最低工资标准
B．不得解除劳动合同
C．支付的工资不得低于合同约定的工资
D．工资不得低于本单位最低档工资

单项选择题

建设项目投人生产或者使用之前，其大气污染防治设施必须经过( )验收。

A．地方政府主管部门
B．大气污染防治监管部门
C．建设单位主管部门
D．环境保护行政主管

单项选择题

《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工( )日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

A．5
B．10
C．15
D．20

单项选择题

向大气排放污染物超过国家和地方规定排放标准的，应当( )。

A．限期治理，并处1万元以上10万元以下罚款
B．限期治理，并处2万元以上10万元以下罚款
C．限期治理，并处1万元以上5万元以下罚款
D．限期治理，并处2万元以上5万元以下罚款

单项选择题

下列属于对临时用地保护规定的是( )。

A．根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施
B．临时设施占地面积有效利用率大于90％
C．临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计
D．应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量

单项选择题

下列选项中，( )属于施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的情形。

A．企业股东变更
B．企业法人变更
C．企业设立分公司
D．企业法定代表人变更

单项选择题

某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是( )。

A．总承包单位应对该工程施工现场的安全生产负总责
B．总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任
C．如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任
D．分包单位只承担民事赔偿责任

单项选择题

擅自在文物保护单位的保护范围内进行建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业但尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门责令改正，造成严重后果的，处( )的罚款；情节严重的，由原发证机关吊销资质证书。

A．10万元以上50万元以下
B．5万元以上50万元以下
C．5万元以上20万元以下
D．10万元以上20万元以下

单项选择题

某建筑施工企业为取得安全生产许可证进行了下列安全生产条件的准备工作，其中不符合《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的是( )。

A．建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程
B．主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格
C．管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格
D．决定安全生产管理人员由工程技术人员兼任

单项选择题

某建筑施工企业在2013年2月1日办理的安全安全施工许可证，应在( )时间向原发证机关办理延期手续。

A．2016年2月～2016年4月
B．2015年11月～2016年1月
C．2015年7月～2016年1月
D．2016年2月～2016年7月

单项选择题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位中安全生产管理机构，发现安全事故隐患，应当及时向( )报告。

A．项目负责人和安全生产管理机构
B．项目负责人和政府安监部门
C．安全生产管理机构和监测单位
D．安全生产管理机构

单项选择题

施工单位项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。

A．85％
B．70％
C．75％
D．80％

单项选择题

《建设工程安全生产管理条例》中规定，建筑企业要对新职工进行至少_学时的安全培训，每年进行至少_学时的再培训。( )

A．30 22
B．32 22
C．32 20
D．30 20

单项选择题

根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当为( )办理意外伤害保险。

A．本单位职工
B．施工现场人员
C．施工现场从事特种作业人员
D．施工现场从事危险作业的人员

单项选择题

劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护设施时，应立即向( )报告。

A．兼职安全巡查员
B．专业监理工程师
C．发包人代表
D．建设工程安全生产监督站

单项选择题

《危险化学品安全管理条例》中规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的( )前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。管道所属单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导。

A．1日
B．3日
C．5日
D．7日

单项选择题

《特种设备安全监察条例》所规定的特种设备，使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前( )向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

A．5天
B．10天
C．15天
D．1个月

单项选择题

某多次层建筑施工过程中，于2015年5月1日发生坍塌事故，造成人员死亡，施工单位在第一时间向有关部门做了汇报。次日在救援中找到了10具尸体，另有3人下落不明，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报，该事件最迟的补报日期应为( )。

A．2015年5月6日
B．2015年5月8日
C．2015年5月15日
D．2015年5月31日

单项选择题

下列( )不属于“不得认定为工伤或者视同工伤”的情形。

A．自残或者自杀的
B．患职业病的
C．醉酒或者吸毒的
D．故意犯罪的

单项选择题

特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地( )负责调查，事故发生单位所在地人民政府应当派人参加。

A．省级人民政府
B．设区的市级人民政府
C．县级人民政府
D．人民政府

单项选择题

某多层住宅施工过程中，由于起重机倒塌，造成7人死亡事故，有关部门决定给予该施工企业主要负责人罚款处罚，罚款限额应为( )。

A．该负责人上一年年收入的30％
B．该负责人上一年年收入的40％
C．该负责人上一年年收入的60％
D．该负责人上一年年收入的80％

单项选择题

某工厂为了节省投资，将四年前为第一个大型厂房做的勘察成果提供给设计院，作为同一厂房区建设第二个大型厂房的设计依据。设计院被迫同意使用旧的勘察成果进行设计。该厂房建成一年后发现墙体多出开裂。经检测，是由于设计中对地基处理不当引起厂房不均匀沉降所导致。根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，该质量责任的主要承担方是( )。

A．设计单位
B．施工单位
C．建设单位
D．监理单位

单项选择题

为了保证勘察作业的安全，其勘察人员必须严格按照( )执行。

A．施工组织设计
B．安全技术措施
C．施工方案
D．操作规程

单项选择题

建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期，责令限期改正，处( )罚款。

A．20万元以上50万元以下
B．10万元以上20万元以下
C．5万元以上10万元以下
D．50万元以上100万元以下

单项选择题

下列选项中，不正确的是( )。

A．县级以上地方各级人民政府负责安全生产监督管理的部门，依照《中华人民共和国安全生产法》的规定，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理
B．建设行政主管部门或者其他有关部门不可以将施工现场的监督检查委托给建设工程安全监督机构具体实施
C．县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程安全生产实施监督管理
D．县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自的职责范围内，负责本行政区域内的专业建设工程安全生产的监督管理。

单项选择题

工程监理单位负有审查施工方案等的责任，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位重点是审查( )。

A．安全生产投入是否充足
B．安全技术措施及专项施工方案是否符合工程建设强制性标准
C．施工现场人员的安全生产管理能力
D．安全技术措施是否得到落实

单项选择题

设计单位在编制设计文件时，应结合实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位制定( )提供技术保障。

A．安全防护措施
B．安全操作规程
C．施工方案
D．专项施工方案

单项选择题

某装修写字楼工程，总承包单位甲经建设单位同意，将装修工程分包给某分包单位乙施工。工程竣工验收发现：飘窗处墙体出现渗雨部分房间地面石材出现大面积花斑。对于上述质量问题的责任承担，说法正确的是( )。

A．由甲承担责任，乙无责
B．由甲和乙承担连带责任
C．甲对飘窗墙体渗雨问题负责，乙对地面石材花斑问题负责
D．甲对飘窗墙体渗雨问题负责，甲和乙对地面石材花斑问题负连带责任

单项选择题

某住宅项目分期建设，但开发商二期工程建设仍然采用使用一期工程的施工图纸。施工时施工单位发现该图纸使用的02标准图集现已废止，按照《建筑法》和《建设工程质量管理条例》的规定，施工单位的正确做法是( )。

A．继续按图施工，按照开发商的要求施工
B．按现行图集套改后继续施工
C．由施工单位技术人员修改图纸后继续施工
D．及时向相关单位提出修改建议

单项选择题

根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位应当对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，下列做法符合规定的是( )。

A．检验不合格的，应当重新检验，直至合格
B．施工单位不得擅自修改工程设计
C．检验要按规定的格式形成书面记录
D．检验可以不经相关的专业人员签字

单项选择题

建设单位的下列行为中，违反《建设工程质量管理条例》规定的是( )。

A．迫使承包方以低价竞标
B．要求施工单位缩短工期
C．要求设计单位降低设计标准
D．暗示施工单位违反工程建设强制性标准

单项选择题

设计文件注明的工程合理使用年限的起算日期是( )。

A．核发施工许可证之日
B．工程缺陷责任期满之日
C．工程竣工验收合格之日
D．工程法定保修期满之日

单项选择题

实行监理的建设工程，允许建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的必要前提是( )。

A．监理单位总工程师签字
B．施工单位总工程师签字
C．监理工程师签字
D．该工程项目经理签字

单项选择题

关于竣工验收，下列说法正确的是( )。

A．建设单位收到工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收
B．在竣工验收后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告
C．实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收
D．竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求

单项选择题

根据《消防法》的规定，下列建设工程竣工后，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收的是( )。

A．国务院公安部门规定的大型人员密集场所
B．国务院建设行政主管部门规定的大型人员密集场所
C．按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程
D．国务院工业和信息化主管部门规定的大型人员密集场所

单项选择题

某单位一幢职工宿舍楼工程未经竣工验收，该厂便擅自安排职工人住。不久，地基基础工程因施工缺陷出现局部下沉。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》有关规定，应对该质量问题承担相应民事责任的主体是( )。

A．建设单位
B．施工单位
C．设计单位
D．勘察单位

单项选择题

下列是建设单位与施工单位经平等协商签订的保修期限条款，其中具有法律效力的是( )。

A．屋面防水工程的防渗漏为3年
B．电气管线工程为1年
C．有防水要求的卫生间的防渗漏为2年
D．设备安装工程为3年

单项选择题

《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人依法应当首先进行的程序是( )。

A．委托勘察、设计单位制订技术加固措施
B．委托有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强
C．委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定
D．申请工程质量监督机构鉴定

单项选择题

下列选项中，当事人应当承担侵权责任的是( )。

A．工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌
B．某施工单位未按照合同的约定工期竣工
C．因台风导致工程损坏
D．某工程存在质量问题

单项选择题

某建设工程合同纠纷经第二审人民法院审理，裁定发回原审人民法院重审。下列不属于发回重审原因的是( )。

A．认定事实不清
B．违反法定程序
C．证据不足
D．使用法律错误

单项选择题

仲裁委员会仲裁一施工合同纠纷案件，首席仲裁员甲认为应裁决合同无效，仲裁庭组成人员乙、丙认为应裁决合同有效，但乙认为应裁决解除合同，丙认为应裁决继续履行合同，则仲裁庭应( )。

A．按甲的意见做出
B．按乙或丙的意见做出
C．请示仲裁委员会主任并按其意见做出
D．重新组成仲裁庭经评议后做出

单项选择题

某工程在订立施工合同中，双方协商一致采用仲裁的方式处理合同纠纷，则关于仲裁协议的说法，正确的是( )。

A．仲裁协议应当采用书面形式
B．仲裁协议可以采用口头形式，只要双方认可
C．仲裁协议应当在纠纷发生前达成
D．仲裁协议应当是独立于施工合同之外的仲裁协议书

单项选择题

下列关于仲裁裁决的( )观点是错误的。

A．当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议做出裁决
B．仲裁庭可以根据双方当事人达成的调解协议做出裁决
C．仲裁裁决应当根据仲裁庭多数仲裁员的意见做出，形不成多数意见的，由仲裁委员会讨论决定
D．仲裁裁决一经做出立即发生法律效力

单项选择题

当事人不服下列行为提起的诉讼，属于行政诉讼受案范围的是( )。

A．某人保局以李某体检不合格为由取消其公务员录用资格
B．某公安局以新录用的公务员孙某试用期不合格为由取消录用
C．某人保局给予丁作人员田某记过处分
D．某财政局对丁作人员黄某提出的辞职申请不予批准

单项选择题

《建设工程安全管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理建筑意外伤害保险。下列不符合该条例的是( )。

A．建筑意外伤害保险费由施工单位支付
B．建筑意外伤害保险是一种商业保险
C．建筑意外伤害保险期自建设工程开工之日起至竣工验收合格止
D．建筑意外伤害保险实行实名制

单项选择题

下列关于投标保证金的表述中，错误的是( )。

A．招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证近的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2％
B．投标保证金的有效期与投标有效期相同
C．投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还
D．实行两阶段招标的，投标保证金应在第一阶段提供

单项选择题

施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除( )以外均是法律禁止的。

A．将承包的工程全部转让给他人完成的
B．将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的
C．将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的
D．将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的

建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期，责令限期改正，处( )罚款。

你可能感兴趣的试题

下列行为中，不得代理的行为是( )。

农户对宅基地上的附着物享有所有权，有( )的权利，不受他人侵犯。

按照承揽合同的法律规定，下列关于承揽人义务的表述中，正确的是( )。

下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是( )。

某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2016年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2016年10月15日终止施工。根据建筑法施工许可证制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2016年( )。

甲公司授权其采购员去采购乙公司的某产品100件，采购员拿着甲公司的空白合同书与乙公司订立了购买200件某产品的合同，由此发生纠纷后，应当采取的处理方式是( )。

王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国《担保法》的规定，下列主体可以作为保证人的是( )。

依据《劳动法》的规定，国家实行最低工资保障制度。最低工资的具体标准由规定，报 备案。( )

按照《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为( )。

《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起( )日内向人民法院起诉讼。

甲公司聘请张某担任办公室文员一职，双方签订劳动合同，在试用期间内，甲公司对张某( )。

建设项目投人生产或者使用之前，其大气污染防治设施必须经过( )验收。

向大气排放污染物超过国家和地方规定排放标准的，应当( )。

下列属于对临时用地保护规定的是( )。

下列选项中，( )属于施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的情形。

某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是( )。

擅自在文物保护单位的保护范围内进行建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业但尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门责令改正，造成严重后果的，处( )的罚款；情节严重的，由原发证机关吊销资质证书。

某建筑施工企业为取得安全生产许可证进行了下列安全生产条件的准备工作，其中不符合《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的是( )。

某建筑施工企业在2013年2月1日办理的安全安全施工许可证，应在( )时间向原发证机关办理延期手续。

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位中安全生产管理机构，发现安全事故隐患，应当及时向( )报告。

施工单位项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。

《建设工程安全生产管理条例》中规定，建筑企业要对新职工进行至少_______学时的安全培训，每年进行至少_______学时的再培训。( )

根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当为( )办理意外伤害保险。

劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护设施时，应立即向( )报告。

下列( )不属于“不得认定为工伤或者视同工伤”的情形。

特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地( )负责调查，事故发生单位所在地人民政府应当派人参加。

某多层住宅施工过程中，由于起重机倒塌，造成7人死亡事故，有关部门决定给予该施工企业主要负责人罚款处罚，罚款限额应为( )。

为了保证勘察作业的安全，其勘察人员必须严格按照( )执行。

建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期，责令限期改正，处( )罚款。

下列选项中，不正确的是( )。

工程监理单位负有审查施工方案等的责任，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位重点是审查( )。

设计单位在编制设计文件时，应结合实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位制定( )提供技术保障。

某装修写字楼工程，总承包单位甲经建设单位同意，将装修工程分包给某分包单位乙施工。工程竣工验收发现：飘窗处墙体出现渗雨部分房间地面石材出现大面积花斑。对于上述质量问题的责任承担，说法正确的是( )。

某住宅项目分期建设，但开发商二期工程建设仍然采用使用一期工程的施工图纸。施工时施工单位发现该图纸使用的02标准图集现已废止，按照《建筑法》和《建设工程质量管理条例》的规定，施工单位的正确做法是( )。

根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位应当对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，下列做法符合规定的是( )。

建设单位的下列行为中，违反《建设工程质量管理条例》规定的是( )。

设计文件注明的工程合理使用年限的起算日期是( )。

实行监理的建设工程，允许建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的必要前提是( )。

关于竣工验收，下列说法正确的是( )。

根据《消防法》的规定，下列建设工程竣工后，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收的是( )。

下列是建设单位与施工单位经平等协商签订的保修期限条款，其中具有法律效力的是( )。

《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人依法应当首先进行的程序是( )。

下列选项中，当事人应当承担侵权责任的是( )。

某建设工程合同纠纷经第二审人民法院审理，裁定发回原审人民法院重审。下列不属于发回重审原因的是( )。

仲裁委员会仲裁一施工合同纠纷案件，首席仲裁员甲认为应裁决合同无效，仲裁庭组成人员乙、丙认为应裁决合同有效，但乙认为应裁决解除合同，丙认为应裁决继续履行合同，则仲裁庭应( )。

某工程在订立施工合同中，双方协商一致采用仲裁的方式处理合同纠纷，则关于仲裁协议的说法，正确的是( )。

下列关于仲裁裁决的( )观点是错误的。

当事人不服下列行为提起的诉讼，属于行政诉讼受案范围的是( )。

《建设工程安全管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理建筑意外伤害保险。下列不符合该条例的是( )。

下列关于投标保证金的表述中，错误的是( )。

施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除( )以外均是法律禁止的。

依据《劳动法》的规定，国家实行最低工资保障制度。最低工资的具体标准由规定，报备案。( )

《建设工程安全生产管理条例》中规定，建筑企业要对新职工进行至少_学时的安全培训，每年进行至少_学时的再培训。( )