必须采用书面形式签订的合同，当事人如果没有按书面形式签订，则处理方式包括( ...

单项选择题

某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( )。

A．保险公司承担全部损失
B．保险公司承担除外责任以外的全部损失
C．业主自行承担全部损失
D．业主和保险公司协商分担损失

单项选择题

某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由( )。

A．建设单位维修并承担维修费用
B．施工单位维修并承担维修费用
C．施工单位维修，设计单位承担维修费用
D．施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用

单项选择题

李某今年51岁，自1995年起就一直在甲企业做临时工，担任厂区门卫。2010年3月1日，甲企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令李某结算工资走人。根据《劳动合同法》的规定，甲企业( )。

A．应当与李某签订固定期限劳动合同
B．应当与李某签订无固定期限的劳动合同
C．应当与李某签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同
D．可以不与李某签订劳动合同，因其是临时工

单项选择题

在代理关系中，假如因为授权不明确而给第三人造成损失，应由( )。

A．第三人自己承担损失
B．代理人独立向第三人承担责任
C．被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任
D．被代理人独自向第三人承担责任

单项选择题

担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为( )。

A．债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务
B．债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务
C．保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务
D．保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

单项选择题

某工程的总承包商甲在例行安全生产检查中，发现某分包工程的施工存在严重的安全隐患，于是要求分包商乙限期整改。但乙拒不执行，最后该隐患酿成大祸，给建设单位丙造成了50万元的经济损失。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，则( )。

A．丙有权要求甲承担50万元的损失
B．丙有权要求乙承担50万元的损失
C．丙有权要求甲承担30万元的损失，乙承担20万元的损失
D．丙只能要求乙承担主要责任，赔偿40万元的损失，剩余部分由甲承担

单项选择题

2010年4月10日，甲某人为行政机关作出的具体行政行为侵犯其合法权益并提起了诉讼；2010年5月1日，人民法院作出了一审判决；2010年5月7日，甲某收到判决书。如甲某不服人民法院第一审判决的，应当在( )前向上一级人民法院提起上诉。

A．2010年5月15日
B．2010年5月17日
C．2010年5月22日
D．2010年6月7日

单项选择题

我国《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过( )个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。

A．1
B．3
C．6
D．12

单项选择题

某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目( )方式发包。

A．应该采用公开招标
B．应该采用邀请招标
C．应该采用议标
D．可以采用直接委托

单项选择题

甲建筑公司通过投标与乙钢铁公司签订一份建设工程承包合同，合同约定，由甲建筑公司承包乙钢铁公司厂房建设工程，工程款为1850万元人民币。但是，合同签订后不久，乙钢铁公司要求降低工程款，否则将另行找人承包。甲建筑公司害怕失去工程项目，就同意另签订一份工程款为1650万元人民币的承包合同。后来双方发生争议，甲建筑公司起诉至人民法院要求乙钢铁公司支付工程款，则工程款的支付应( )。

A．按1850万元人民币支付
B．按1650万元人民币支付
C．按双方另行协商的数额支付
D．按中立的评估机构的评估价支付

单项选择题

侵害人排除由其行为引起的妨碍他人权利正常行使和利益实现的客观状态，是属于承担民事责任的方式的( )。

A．停止侵害
B．排除妨碍
C．消除危险
D．恢复原状

单项选择题

必须采用书面形式签订的合同，当事人如果没有按书面形式签订，则处理方式包括( )。

A．如果其中一方已经履行主要义务的，该合同有效
B．如果其中一方已经履行主要义务且对方接受的，该合同有效
C．如果其中一方已经履行主要义务的，不管对方是否接受，该合同都有效
D．如果任何一方都没有履行主要义务，该合同不成立，也不能采取补救措施

单项选择题

如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。

A．仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议
B．仲裁条款有效，由人民法院解决争议
C．仲裁条款无效，由人民法院解决争议
D．仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式

单项选择题

根据《民事诉讼法》的规定，以下可以作为民事诉讼证人的是( )。

A．本案审判员
B．本案被告的亲属
C．本案原告诉讼代理人
D．涉及本案的鉴定人员

单项选择题

某注册建造师在2007年7月16日，因交通肇事罪被判处有期徒刑两年，于2009年3月26日服刑完毕。根据有关规定。该注册建造师重新注册至少应在（）之后才能提出申请。

A．2010年7月16日
B．2012年7月16日
C．2012年3月26日
D．2014年12月26日

单项选择题

根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，( )。

A．由总承包单位承担主要责任
B．由分包单位承担主要责任
C．由总承包单位和分包单位共同承担主要责任
D．由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任

单项选择题

甲公司超越其资质等级许可的业务范围签订了一份工程施工合同，但在工程竣工前甲公司获得了相应的资质等级。后来，工程虽然竣工验收合格，但建设单位拒绝支付剩余工程款，甲公司将建设单位诉至法院。根据有关司法解释规定，下列说法正确的是( )。

A．应当按无效合同处理，但建设单位应当支付工程款
B．应当按无效合同处理，建设单位可以不再支付剩余工程款
C．不应当按无效合同处理，建设单位应当支付工程款
D．不应当按无效合同处理，但建设单位可以不再支付剩余工程款

单项选择题

根据建造师注册管理的规定，应批准( )人员的注册申请。

A．甲因工伤丧失了民事行为能力
B．乙取得资格证书2年时才申请注册
C．丙被吊销注册证书1年后提出申请注册
D．丁申请将通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册

单项选择题

施工单位负责人在开工会议上宣布了拟参加或不参加安全生产教育培训人员的名单见下表，根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，你认为所有不正确的安排是( )。

A．姓名
B．岗位
C．是否参加培训
D．理由
E．甲
F．电工
G．参加
H．特种作业人员
I．乙
J．负责混凝土施工的工长
K．不参加
L．非特种作业人员，且达到了本科学历
M．丙
N．安全生产管理人员
O．不参加
P．已经过有关主管部门考核合格
Q．丁
R．负责材料质量的技术人员
S．参加
T．业务能力不足

单项选择题

2009年2月15日，甲建设单位与乙施工单位签订了一份施工合同。2010年6月22日，乙施工单位按时完成了工程项目，并要求甲建设单位支付工程款，但甲建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，乙施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是( )。

A．工程质量检测机构出具的鉴定报告
B．建设单位职工的书面证明材料
C．建设单位与施工单位签订的施工合同
D．建设单位提交的答辩状

单项选择题

某施工企业与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点及运费的负担，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则应当由( )。

A．供货商送货并负担运费
B．施工企业自行提货并负担运费
C．供货商送货，施工企业负担运费
D．施工企业自行提货，供货商负担运费

单项选择题

甲施工企业与乙钢铁公司订立了一份钢材购销合同，合同约定乙钢铁公司向甲施工企业交付200t钢材，货款80万元，甲施工企业向乙钢铁公司支付定金10万元；如任何一方不履行合同应支付违约金15万元。乙钢铁公司因将钢材卖给丙施工企业而无法向甲施工企业交付，给甲施工企业造成损失20万元。甲施工企业的( )诉讼请求不能够获得法院支持。

A．要求乙钢铁公司支付违约金20万元
B．要求乙钢铁公司双倍返还定金20万元
C．要求乙钢铁公司支付违约金15万元，同时返还定金10万元
D．要求乙钢铁公司支付违约金15万元，同时继续履行交货义务

单项选择题

根据我国《水污染防治法》的规定，以下属于防止地下水污染的具体规定是( )。

A．禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾
B．排放含病原体的污水，必须经过消毒处理
C．人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质
D．禁止向水排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液

单项选择题

某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按( )的市场价履行。

A．订立合同时订立地
B．订立合同时履行地
C．履行合同时订立地
D．履行合同时履行地

单项选择题

依据我国《担保法》的规定，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。

A．保证
B．抵押
C．质押
D．定金

单项选择题

2010年3月15日，甲建筑工程公司委托本公司业务员李某外出采购水泥，在此期间，李某以甲建筑工程公司的名义与乙公司签订一份钢材购销合同，根据我国《合同法》的规定，该钢材购销合同是( )。

A．有效合同
B．无效合同
C．效力待定合同
D．可撤销合同

单项选择题

由于发生工程质量纠纷，原告甲房地产开发公司起诉被告乙建筑公司，在开庭审理案件时，被告乙建筑公司对工程质量鉴定结论提出异议，要求重新鉴定，法院审查后认为这是有缺陷的鉴定结论。面对这种情况，可通过( )方法解决。

A．重新质证
B．重新审理
C．延期审理
D．法院中止诉讼

单项选择题

在某项目施工中，施工单位因偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成了损失。建设行政主管部门不能对该施工单位实施的制裁是( )。

A．责令停业整顿
B．降低资质等级
C．责令改正
D．责令赔偿损失

单项选择题

某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我公司欲以3300元/t的价格购买中25的螺纹钢30t，有意者请于三日内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于( )。

A．要约
B．承诺
C．反要约
D．要约邀请

单项选择题

某市中级人民法院在对一起建筑施工合同纠纷的二审判决中，认定涉案施工企业不具备相应的资质等级，在判决作出后，该院院长发现该事实的认定存在重大错误。那么，他应当( )。

A．要求法院改判
B．直接作出再审的决定
C．提交审判委员会讨论决定是否再审
D．提请上级人民法院决定

单项选择题

以下关于建造师的说法中，正确的是( )。

A．未经注册，即使取得建造师执业资格，也不得从事建设工程施工项目的管理工作
B．国家鼓励和提倡注册建造师“一师多岗”
C．建造师的执业范围不受限制
D．具有一定的外语水平是建造师执业的基本条件之一

单项选择题

甲、乙公司于2010年8月10日签订了一份建筑材料采购合同，合同约定了行使的权力和履行的义务。在合同履行期间，因甲、乙公司合并为一家公司并致使该合同终止。则该合同终止的方式是( )。

A．免除
B．抵消
C．提存
D．混同

单项选择题

甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的范围，根据我国《担保法》的规定，此保证的范围是( )。

A．主债权
B．利息
C．违约金
D．全部债权

单项选择题

某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。

A．施工合同成立，但不生效
B．施工合同成立，且已生效
C．施工合同不成立，不生效
D．施工合同不成立，但有效

单项选择题

甲、乙、丙三家承包单位，甲的资质等级最高，乙次之，丙最低。当三家单位实行联合共同承包时，应按( )单位的业务许可范围承揽工程。

A．甲
B．乙
C．丙
D．中间级别资质

单项选择题

甲机械设备租赁公司与已建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，将丙公司所有暂时存放在甲公司仓库的3辆起重机租赁给乙公司使用。根据我国《合同法》的规定，下列可以导致租赁合同有效的情况有( )

A．甲公司及时通知丙公司租赁合同内容
B．丙公司追认租赁合同效力
C．乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的3辆起重机
D．乙公司行使催告权

单项选择题

某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权( )。

A．进行辩论
B．进行和解
C．提起反诉
D．提起上诉

单项选择题

甲施工单位与乙物资供应单位于2010年5月10日签订了一份采购合同，在合同履行期间，因采购的防水材料质量问题发生争议，双方经过多次的协商，但一直没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中正确的是( )。

A．双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解
B．如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力
C．如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解
D．如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行

单项选择题

根据我国《仲裁法》的规定，下列纠纷可以适用仲裁法调整的是( )。

A．继承纠纷
B．收养纠纷
C．劳动纠纷
D．工程合同纠纷

单项选择题

甲公司与乙厂于2008年3月1日签订了一个合同，合同中的标的物是执行政府定价的商品，双方约定由甲公司提货，提货日期是2008年6月1日。但是甲公司却在2008年9月1日才去提货。该商品在2008年3月1日、6月1日和9月1日的政府定价分别是1000元/t、1200元/t、1100元/t。则甲公司应该按照( )来支付货款。

A．1000元/t
B．1200元/t
C．1100元/t
D．由双方送货到第三方所在地

单项选择题

某设备安装工程于2005年7月15日由建设单位组织有关各方对工程进行竣工验收，结论为合格。2005年7月31日当地建筑工程质量监督机构为该工程办理了竣工验收备案手续。按照我国《建设工程质量管理条例》的规定，该管道工程的最低保修期限截止日期是( )。

A．2007年7月15日
B．2007年7月31日
C．2010年7月15日
D．2010年7月31日

单项选择题

以下属于用人单位可以随时解除劳动合同的是( )。

A．劳动者在试用期间被证明符合录用条件的
B．劳动者严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的
C．劳动者被依法追究民事责任的
D．劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的

单项选择题

甲、乙双方因合同纠纷于2009年4月22日提起民事诉讼，人民法院于2009年5月4日作出了判决书并发生了法律效力，但甲对此判决不服，要求申请再审的，则应当在( )前提出。

A．2009年7月22日
B．2009年11月4日
C．2010年5月4日
D．2011年5月4日

单项选择题

根据我国《安全生产法》的规定，下列叙述中，( )不是对生产经营单位安全培训的要求。

A．经安全生产教育和培训合格的从业人员，经安全生产管理部门特批后，方可以上岗作业
B．生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力
C．矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职
D．生产经营单位使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性

单项选择题

某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10d才做出了书面解答。鉴于解答时间短于我国《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。

A．招标文件为准，开标时间后延
B．招标文件为准，开标时间不变
C．书面解答为准，开标时间后延
D．书面解答为准，开标时间不变

单项选择题

B向A借款一万元并签订了借款合同，C为保证人，但合同中未约定保证方式。当B未按时偿还借款时，下列说法正确的是( )。

A．A可要求B或C偿还借款
B．A只能要求B偿还借款
C．A只能要求C偿还借款
D．A只能在B无力偿还时，要求C偿还借款

单项选择题

甲公司与施工企业签订建筑材料买卖合同后，立即与生产厂家乙公司签订了购买合同。由于乙公司的资金短缺，无法保证向甲公司供货，致使施工企业未能及时收到建筑材料而停工。则施工企业的损失应当由( )。

A．甲公司承担
B．乙公司承担
C．施工企业承担
D．甲公司和乙公司连带承担

单项选择题

根据我国《合同法》的规定，以下对效力待定合同的理解正确的是( )。

A．在相对人催告后一个月内，当事人的法定代理人未作表示，合同即可生效
B．效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年
C．表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果
D．超越代理权限签订的合同，若未经被代理追认，则必定属于效力待定合同

单项选择题

下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是( )。

A．明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标
B．明示施工单位在施工中应优化工期
C．暗示施工单位不采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订合同
D．暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥

单项选择题

一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应为( )。

A．各自承担自己的损失
B．甲方赔偿乙方1万元损失
C．甲方赔偿乙方2万元损失
D．甲方赔偿乙方4万元损失

单项选择题

某项目于2007年3月1日开工，2007年12月10日主体工程完工，2007年12月28日通过竣工验收，则其保修期始于( )。

A．2007年3月1日
B．2007年12月10日
C．2007年12月28日
D．2008年3月1日

单项选择题

某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。

A．可以采用直接委托方式发包
B．可以自行招标，但应当备案
C．可以自行招标，无须备案
D．必须委托中介机构代理招标

单项选择题

按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由( )的人民法院管辖。

A．工程所在地
B．被告住所地
C．原告住所地
D．合同签字地

单项选择题

甲建筑公司与乙房地产开发公司签订一建设工程承包合同，合同约定由甲公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲乙公司就工程款支付发生争议，甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应( )。

A．对该诉讼请求予以支持
B．对该诉讼请求不予支持
C．对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持
D．对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

单项选择题

采用仲裁方式解决合同纠纷的原则是( )。

A．任何一方当事人都可以到对方不同意的仲裁机构申请仲裁
B．仲裁机构作出的裁定应充分尊重一方当事人上级主管部门的意见
C．合同纠纷当事人各自选择的仲裁员均应代表当事人的利益
D．尽管任何一方对裁定不满意，但不能以同一原因再要求法院重新审理

单项选择题

某计算机公司总经理口头答应某建筑公司以每台6000元的价格购买30台A型计算机的要求，但数天后又以当时没有签订合同书为由拒绝履行口头承诺。以上事实应认定为( )。

A．未采取要约承诺方式，不构成合同，但应负侵权责任
B．未签订书面买卖合同，不构成合同，但应负侵权责任
C．未签订书面买卖合同，不构成合同，但应负缔约过失责任
D．构成有效合同，应负违约责任

单项选择题

接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。

A．要约到达受要约人之前
B．承诺通知到达要约人之前
C．承诺通知发出之前
D．承诺通知到达要约人之后

单项选择题

某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是( )。

A．返还财产
B．赔偿损失
C．罚金
D．折价补偿

单项选择题

某施工企业于2008年3月7日向钢材厂发函：“我公司欲以3150元/t的价格购买50tφ20螺纹钢，若有意出售请于2008年3月15日前回复”。钢材厂于2008年3月9日收到该信函，但由于公司放假，公司销售部经理于2008年3月10日才知悉信件内容。根据我国《合同法》的规定，施工企业发出的函件属于( )。

A．要约，于2008年3月7日生效
B．要约，于2008年3月9日生效
C．要约，于2008年3月10日生效
D．要约邀请，于2008年3月9日生效

单项选择题

某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由( )追究违约责任。

A．建设单位直接向材料供应商
B．建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商
C．建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理
D．建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商

单项选择题

关于消防设计图样的审核，下列说法正确的是( )。

A．由设计单位将消防设计图样报送公安消防机构审核
B．由建设单位将消防设计图样报送公安消防机构审核
C．由施工单位将消防设计图样报送监理单位审核
D．由监理单位将消防设计图样报送工程建设主管部门审核

单项选择题

甲建筑工程公司与乙房地产开发公司签订承包合同，由甲建筑工程公司承建乙房地产开发公司开发的某住宅小区项目，工程竣工后乙房地产开发公司向甲建筑工程公司支付工程款600万元。甲建筑工程公司为了偿还向丙建筑材料公司购买建筑材料的货款，将承包合同获得600万元工程款的权利让给丙建筑材料公司，并书面通知乙房地产开发公司。后来，该项目竣工验收时被认定为不合格，而丙建筑材料公司向乙房地产开发公司主张债权遭到拒绝，则( )。

A．乙房地产开发公司的行为合法，因为丙建筑材料公司和乙房地产开发公司不存在债权债务关系
B．乙房地产开发公司的行为合法，属于行使履行抗辩权
C．乙房地产开发公司的行为合法，属于行使同时履行抗辩权
D．乙房地产开发公司的行为不合法

单项选择题

依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是( )。

A．建设单位拨付工程款
B．施工单位实施隐蔽工程
C．商品混凝土应用于基础工程
D．大型非标构件进行吊装

单项选择题

甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份砂石购销合同，合同对履行地点没有作出明确约定，事后双方无法达成补充协议，也无法通过合同的有关条款或者交易习惯加以确定。根据我国《合同法》的规定，下列表述正确的有( )

A．双方应当在合同签订地履行合同
B．乙建材供应公司约定到甲建筑工程公司所在地受领货物
C．甲建筑工程公司应当到乙建材供应公司所在地受领货物
D．乙建材供应公司应将货物运到甲建筑工程公司所在地交付

单项选择题

乙施工单位自行研发的异形特种结构施工技术获得国家专利，甲建设单位投资7000万元建设的体育场馆项目必须使用该专利技术。则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是( )。

A．因总投资额超过3000万元，故必须公开招标
B．采用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包
C．关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发包
D．若其施工合同估算价超过200万元必须公开招标

单项选择题

建设单位甲将某工程承包给建筑企业乙建造，丙为该工程监理公司，建筑企业乙为该工程投保了建筑工程一切险，则下列说法正确的是( )。

A．甲、乙、丙都是建筑工程一切险的被保险人
B．甲、乙是建筑工程一切险的被保险人，丙不是
C．乙是建筑工程一切险的被保险人，甲、丙都不是
D．以上选项均不正确

必须采用书面形式签订的合同，当事人如果没有按书面形式签订，则处理方式包括( )。

你可能感兴趣的试题

某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( )。

某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由( )。

在代理关系中，假如因为授权不明确而给第三人造成损失，应由( )。

担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为( )。

甲建筑工程公司向乙银行贷款200万元，以其所持有的某上市公司股票200万股设定质押，签订书面合同。此合同( )生效。

某施工企业在申清仲裁后经仲裁庭调解，与建设单位达成了调解协议，则下列说法正确的是( )。

2010年4月3日，甲建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽乙建设单位的工程施工项目，开工在即，乙建设单位得知真相，遂主张合同无效，要求甲建筑公司承担( )。

某承包商项目经理甲与工人乙签订了一份用工合同，合同中约定乙每天工作10h，每天的工资是20元钱(当地同等工人工资为30元)，后经仲裁合同撤销，则( )。

我国《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过( )个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。

某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目( )方式发包。

侵害人排除由其行为引起的妨碍他人权利正常行使和利益实现的客观状态，是属于承担民事责任的方式的( )。

必须采用书面形式签订的合同，当事人如果没有按书面形式签订，则处理方式包括( )。

如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。

根据《民事诉讼法》的规定，以下可以作为民事诉讼证人的是( )。

某注册建造师在2007年7月16日，因交通肇事罪被判处有期徒刑两年，于2009年3月26日服刑完毕。根据有关规定。该注册建造师重新注册至少应在（）之后才能提出申请。

根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，( )。

根据建造师注册管理的规定，应批准( )人员的注册申请。

施工单位负责人在开工会议上宣布了拟参加或不参加安全生产教育培训人员的名单见下表，根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，你认为所有不正确的安排是( )。

某施工企业与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点及运费的负担，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则应当由( )。

根据我国《水污染防治法》的规定，以下属于防止地下水污染的具体规定是( )。

某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按( )的市场价履行。

依据我国《担保法》的规定，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。

2010年3月15日，甲建筑工程公司委托本公司业务员李某外出采购水泥，在此期间，李某以甲建筑工程公司的名义与乙公司签订一份钢材购销合同，根据我国《合同法》的规定，该钢材购销合同是( )。

在某项目施工中，施工单位因偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成了损失。建设行政主管部门不能对该施工单位实施的制裁是( )。

某市中级人民法院在对一起建筑施工合同纠纷的二审判决中，认定涉案施工企业不具备相应的资质等级，在判决作出后，该院院长发现该事实的认定存在重大错误。那么，他应当( )。

以下关于建造师的说法中，正确的是( )。

甲、乙公司于2010年8月10日签订了一份建筑材料采购合同，合同约定了行使的权力和履行的义务。在合同履行期间，因甲、乙公司合并为一家公司并致使该合同终止。则该合同终止的方式是( )。

甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的范围，根据我国《担保法》的规定，此保证的范围是( )。

某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。

甲、乙、丙三家承包单位，甲的资质等级最高，乙次之，丙最低。当三家单位实行联合共同承包时，应按( )单位的业务许可范围承揽工程。

甲机械设备租赁公司与已建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，将丙公司所有暂时存放在甲公司仓库的3辆起重机租赁给乙公司使用。根据我国《合同法》的规定，下列可以导致租赁合同有效的情况有( )

某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权( )。

甲施工单位与乙物资供应单位于2010年5月10日签订了一份采购合同，在合同履行期间，因采购的防水材料质量问题发生争议，双方经过多次的协商，但一直没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中正确的是( )。

根据我国《仲裁法》的规定，下列纠纷可以适用仲裁法调整的是( )。

以下属于用人单位可以随时解除劳动合同的是( )。

甲、乙双方因合同纠纷于2009年4月22日提起民事诉讼，人民法院于2009年5月4日作出了判决书并发生了法律效力，但甲对此判决不服，要求申请再审的，则应当在( )前提出。

根据我国《安全生产法》的规定，下列叙述中，( )不是对生产经营单位安全培训的要求。

某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10d才做出了书面解答。鉴于解答时间短于我国《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。

B向A借款一万元并签订了借款合同，C为保证人，但合同中未约定保证方式。当B未按时偿还借款时，下列说法正确的是( )。

甲公司与施工企业签订建筑材料买卖合同后，立即与生产厂家乙公司签订了购买合同。由于乙公司的资金短缺，无法保证向甲公司供货，致使施工企业未能及时收到建筑材料而停工。则施工企业的损失应当由( )。

根据我国《合同法》的规定，以下对效力待定合同的理解正确的是( )。

下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是( )。

一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应为( )。

某项目于2007年3月1日开工，2007年12月10日主体工程完工，2007年12月28日通过竣工验收，则其保修期始于( )。

某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。

按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由( )的人民法院管辖。

采用仲裁方式解决合同纠纷的原则是( )。

某计算机公司总经理口头答应某建筑公司以每台6000元的价格购买30台A型计算机的要求，但数天后又以当时没有签订合同书为由拒绝履行口头承诺。以上事实应认定为( )。

接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。

某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是( )。

某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由( )追究违约责任。

关于消防设计图样的审核，下列说法正确的是( )。

依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是( )。

乙施工单位自行研发的异形特种结构施工技术获得国家专利，甲建设单位投资7000万元建设的体育场馆项目必须使用该专利技术。则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是( )。

建设单位甲将某工程承包给建筑企业乙建造，丙为该工程监理公司，建筑企业乙为该工程投保了建筑工程一切险，则下列说法正确的是( )。