某施工企业向某材料供应商发出了要约，材料供应商在对施工企业的答复中仅仅要求将...

单项选择题

甲建筑公司与业主签订的施工合同中约定，由甲建筑公司先修建工程，然后按照工程量结算进度款。如果甲建筑公司没有按约定去修建工程，则( )。

A．业主可以行使同时履行抗辩权
B．业主可以行使先履行抗辩权
C．业主可以行使先履行抗辩权，但是不能追究甲建筑公司的违约责任
D．业主可以行使先履行抗辩权，同时可以追究甲建筑公司的违约责任

单项选择题

某投标人计划对某开发商的建设项目进行投标，但在投递标书时却误将标书送给了另一个开发商，尽管要约已经发出，但该要约仍不发生法律效力，因为( )。

A．要约是由特定人作出的意思表示
B．要约必须具有订立合同的意思表示
C．要约必须向要约人希望与之订立合同的受要约人发出
D．要约的内容必须具体明确

单项选择题

建设单位要求施工单位垫资进行建设，双方在合同中约定了垫资条款，建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息。工程竣工后，施工单位要求返还垫资并要求按照合同约定支付垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是( )。

A．法院对垫资应当按照工程欠款处理
B．由于垫资违反法律的强制性规定，该合同无效
C．法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持
D．法院对返还垫资请求应予支持，但对支付垫资利息的请求不应支持

单项选择题

按照《担保法》的规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债务人和保证人后，保证人( )。

A．可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任
B．必须在原担保范围内继续承担保证责任
C．可以拒绝再承担保证责任
D．同意后，才继续承担保证责任

单项选择题

A公司承建B公司的住宅工程，后来双方因工程质量问题导致纠纷，A公司决定起诉B公司。A公司的注册登记地在甲市，B公司的注册登记地在乙市，该工程位于丙市，双方的合同是在丁市签订的。根据我国《民事诉讼法》的规定，A公司应当向( )市人民法院起诉。

A．甲
B．乙
C．丙
D．丁

单项选择题

某项目于2009年3月1日开工，2009年12月10日主体工程完工，2009年12月28日通过竣工验收，则其保修期始于( )。

A．2009年3月1日
B．2009年12月10日
C．2009年12月28日
D．2010年3月1日

单项选择题

某施工合同签订于2005年5月1日，工程竣工时间为2007年7月1日，双方确认支付工程竣工结算款的时间为2007年10月1日。由于建设单位迟迟未支付工程款，施工单位于2008年1月1日向业主催要工程款，建设单位答应最迟于2008年7月1日付清所有工程欠款。但建设单位到期仍未支付，施工单位最迟应当于( )前向人民法院提起诉讼。

A．2009年7月1日
B．2009年10月1日
C．2010年1月1日
D．2010年7月1日

单项选择题

某施工企业向某材料供应商发出了要约，材料供应商在对施工企业的答复中仅仅要求将交货时间推迟一天。根据《中华人民共和国合同法》的规定，材料供应商的答复是对施工企业要约的( )。

A．实质性变更，该承诺有效
B．实质性变更，不构成承诺
C．非实质性变更，不构成承诺
D．非实质性变更，视为新要约

单项选择题

某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我公司欲以3300元/吨的价格购买φ25的螺纹钢30吨，有意者请于三日内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于( )。

A．要约
B．承诺
C．反要约
D．要约邀请

单项选择题

《中华人民共和国合同法》规定：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预。”此项条件体现了《合同法》中的( )。

A．平等原则
B．自愿原则
C．公平原则
D．诚实信用原则

单项选择题

甲建筑工程公司承包乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程，甲公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。在施工过程中由于脚手板断裂致使丙公司3名施工工人从高空坠落丧生，根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，此次安全事故应由( )。

A．甲公司承担主要责任
B．丙公司承担主要责任
C．甲公司和丙公司共同承担责任
D．甲公司和丙公司承担连带责任

单项选择题

某公司以一栋价值450万元的办公楼作抵押分别向甲银行和乙银行贷款200万元，与甲银行间的抵押合同在2003年4月12日签订，20日办理登记手续；与乙银行间的抵押合同在2003年4月15日签订，并在当日办理登记手续。后来该公司无力还债，甲银行和乙银行行使抵押权将抵押物拍卖，得款360万元，则( )。

A．向甲银行和乙银行各分配180万元
B．向甲银行分配200万元，向乙银行分配160万元
C．向甲银行分配160万元，向乙银行分配200万元
D．向甲银行分配100万元，向乙银行分配100万元

单项选择题

《中华人民共和国合同法》规定国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效为4年，体现的诉讼时效期间是( )。

A．普通诉讼时效
B．短期诉讼时效
C．特殊诉讼时效
D．权利的最长保护期限

单项选择题

依据《中华人民共和国合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是( )。

A．不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容
B．采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容
C．采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容
D．采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容

单项选择题

某施工企业派采购员王某采购一批外墙面砖，王某与某建筑材料公司签订一份外墙面砖供应合同，因洽谈顺利，且该生产公司的卫生洁具质量上乘，价格优惠，遂以公司名义又签订了50套洁具供应合同，则该洁具供应合同属于( )。

A．效力待定合同
B．无效合同
C．可变更合同
D．可撤销合同

单项选择题

甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则下列说法正确的是( )。

A．由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷
B．由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决
C．由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷
D．由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷

单项选择题

某政府投资工程预计于2009年1月1日开工，该工程的开工报告于2008年12月20日被批准。根据我国《建筑法》的规定，建设单位最迟应当于( )前开工。

A．2009年3月20日
B．2009年4月1日
C．2009年6月20日
D．2009年7月1日

单项选择题

根据《著作权法》的规定，著作权包括著作人身权和著作财产权，下列不属于著作人身权的是( )。

A．发表权
B．署名权
C．使用权
D．修改权

单项选择题

按照债的设定及其内容是否允许当事人以自由意思决定，债可分为意定之债和法定之债，下列债属于意定之债的是( )。

A．合同之债
B．不当得利之债
C．无因管理之债
D．侵权行为之债

单项选择题

张某是项目经理部新聘请的员工，其职责是负责运输拌制水泥混凝土的材料。一天，项目经理要求张某将一些不合格的石料掺进合格的石料中，张某拒绝了这个要求，张某行使了安全生产从业人员权利中的( )。

A．知情权
B．拒绝权
C．批评权和检举控告权
D．紧急避险权

单项选择题

著作人身权中的署名权、修改权和保护作品完整权的保护期不受限制，商标权可通过续展依法延长保护期，商业秘密则没有时问限制，体现了知识产权的( )特征。

A．具有人身权和财产权的双重性质
B．专有性
C．地域性
D．时间性

单项选择题

下列对于代位权行使的条件理解不正确的是( )。

A．债权人对债务人的债权合法
B．债务人的债权由债权人代位行使
C．债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害
D．债务人的债权已到期

单项选择题

某建筑公司首次进入某省施工，为创造良好的社会效益，项目经理决定暗自修改水泥混凝土的配合比，使得修改以后的混凝土强度远远高于原配合比的混凝土强度，项目经理部也愿意承担所增加的费用，这个决定的实施( )。

A．违反了依法承揽工程的责任
B．违反了建立质量保证体系的责任
C．违反了按图施工的责任
D．违反了对建筑材料、构配件和设备进行检验的责任

单项选择题

甲所在的乙建筑公司濒临破产，在2008年6月2日法定整顿期间，甲成为被裁减人员。如乙建筑公司在( )前录用人员，应当优先录用甲等被裁减人员。

A．2008年7月2日
B．2008年9月2日
C．2008年12月2日
D．2009年6月2日

单项选择题

对于合同成立的具体定义，下列说法错误的是( )。

A．合同成立是指当事人完成了签订合同过程，并就合同内容协商一致
B．合同成立体现了国家意志，强调合同内容合法性
C．合同成立的根本标志是订立双方或多方经协商，就合同主要条款达成一致意见
D．合同成立地点可能成为确定法院管辖的依据，因此具有重要意义

单项选择题

甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》的规定，甲方可以( )。

A．向法院申请撤销裁决
B．向人民法院起诉
C．向上级仲裁机构申诉
D．向人民法院申请执行

单项选择题

承包商与业主签订的施工合同中约定，由承包商先修建工程，然后按照工程量结算进度款。如果承包商按约定对工程进行施工，业主没有按照合同的约定及时结算进度款，则( )。

A．承包商可以行使同时履行抗辩权
B．承包商可以行使先履行抗辩权
C．承包商可以行使后履行抗辩权
D．承包商可以追究业主的违约责任

单项选择题

主要是为了维护限制民事行为能力人或者无民事行为能力人的合法权益而设计的代理为( )。

A．委托代理
B．法定代理
C．指定代理
D．诉讼代理

单项选择题

依照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，建设单位供应的钢筋由( )。

A．建设单位负责试验，并承担试验费用
B．建设单位负责试验，双方分担试验费用
C．施工单位负责试验，建设单位承担试验费用
D．施工单位负责试验，双方分担试验费用

单项选择题

甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2009年8月31日前付清，丙企业在合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2009年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是( )。

A．丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2009年8月31日起6个月
B．丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2009年9月20日起6个月
C．丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2009年8月31曰起6个月
D．丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2009年9月20日起6个月

单项选择题

下列责任中，不属于建设单位安全责任的是( )。

A．提供安全施工措施资料的责任
B．对拆除工程进行备案的责任
C．提供安全生产费用的责任
D．进行安全生产教育培训的责任

单项选择题

某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是( )。

A．招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理
B．经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序
C．经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序
D．由评标委员会按废标处理

单项选择题

“如果在被欺诈、胁迫致使行为人表示于外的意思与其内心真意不符，且涉及国家利益受损的情况下签订合同，则合同可能无效。”这句话体现了要使合同生效必须具备( )。

A．订立合同的当事人必须具有相应民事权利能力和民事行为能力
B．法律所要求的形式
C．意思表示真实
D．不违反法律、行政法规的强制性规定，不损害社会公共利益

单项选择题

甲某擅自代替某建筑公司与某钢材供应商签订了一个钢材订货合同，该合同( )。

A．是否有效取决于钢材供应商是否有正当理由相信甲某有代理权
B．无效
C．是否有效取决于钢材供应商的意愿
D．是否有效取决于所签订的合同是不是书面合同

单项选择题

对于涉及国家安全的项目，分为两种情况，不适宜招标的和适宜招标但不适宜公开招标的。不适宜招标的可以不招标而直接发包，但下列项目中，不能直接发包的是( )。

A．涉及国家安全的项目
B．以工代赈，需要使用农民工的项目
C．施工主要技术采用特定的专利或专有技术的
D．施工企业自建自用的工程，且资质等级符合工程要求

单项选择题

对于各主要参建单位向建设单位移交工程文件的基本规定理解错误的是( )。

A．建设单位在工程招标及与勘察、设计、施工、监理等单位签订合同时，应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求
B．勘察、设计、施工、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交
C．建设单位应当收集和整理工程准备阶段，竣工验收阶段形成的文件，并应进行立卷归档
D．建设工程项目实行总承包的，分包单位负责收集、汇总形成工程档案

单项选择题

某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是( )。

A．承包人可申请法院撤销合同
B．承包人可放弃撤销权继续认可该合同
C．承包人放弃撤销权后发包人享有该权利
D．承包人享有撤销权而发包人不享有该权利

单项选择题

下列对民事法律行为的叙述不正确的是( )。

A．所谓民事法律行为是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为
B．民事行为如果符合法律规定的有效条件，就发生法律效力
C．根据民事法律行为的成立是否必须采用特定的形式，民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为
D．建设工程合同应当采用书面形式，因此，订立建设工程合同的行为属于不要式法律行为

单项选择题

某设备采购合同中约定：甲公司向乙公司订购5台设备，由于乙公司的库存只有3台，约定剩余的2台设备由丙公司交付给甲公司，但丙公司一直未向甲公司交付设备。则该合同中应( )承担违约责任。

A．乙向丙
B．乙向甲
C．丙向甲
D．丙向乙

单项选择题

对于财产保险合同，根据我国《保险法》规定，被保险人应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定，维护保险标的安全。这体现了投保人( )。

A．支付保险费的义务
B．通知义务
C．维护保险标的安全义务
D．协助义务

单项选择题

《招标投标法》规定：“招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。”这个规定体现了( )。

A．招标文件应当规定一个适当的投标有效期
B．招标文件的澄清、修改和答疑
C．确定编制投标文件的合理时间
D．招标文件的内容要体现公平

单项选择题

某施工企业与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点及运费的负担，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则应当由( )。

A．供货商送货并负担运费
B．施工企业自行提货并负担运费
C．供货商送货，施工企业负担运费
D．施工企业自行提货，供货商负担运费

单项选择题

某工程项目于2009年3月1日通过竣工验收，并于2009年3月12日办理了备案。根据规定，建设单位向有关部门移交工程档案的最后时限为( )。

A．2009年4月1日
B．2009年6月1日
C．2009年3月12目
D．2009年6月12日

单项选择题

某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有( )，最终该项目未能通过。

A．项目招标计划
B．项目施工组织设计
C．安全管理实施方案
D．合理用能的专题论证

单项选择题

《建筑业企业资质管理规定》属于( )。

A．行政法规
B．一般法律
C．司法解释
D．部门规章

单项选择题

某施工单位因严重违章施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是( )。

A．这起行政处罚不适用听证程序
B．行政机关应负责组织听证
C．行政机关应承担组织听证的费用
D．施工单位有权要求举行听证

单项选择题

某建设项目工期为2年，工程合同价为500万元人民币。根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，申请施工许可证时期到位资金不得少于( )万元人民币。

A．500
B．250
C．150
D．100

单项选择题

某施工单位与建设单位签订了设备安装施工合同，并与设备供应单位签订了设备采购合同。施工合同中规定，工期拖延罚款为1000元/天；设备采购合同中规定，设备交货拖延罚款为1200元/天。由于设备供应商交货拖延30天，该施工单位采取了赶工措施，发生费用0.5万元，但安装竣工工期仍拖延了20天。该设备供应商应向该单位承担的违约责任为( )万元。

A．2.5
B．3.6
C．5.6
D．6.1

单项选择题

甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000元，后乙未能按约定支付保管费用，则甲可以( )。

A．行使质押权变卖全部水
B．行使质押权变卖部分水泥
C．行使留置权变卖全部水泥
D．行使留置权变卖部分水泥

单项选择题

《实施工程建设强制性标准监督规定》规定了实施工程建设强制性标准的监督机构，其中正确的是( )。

A．建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督
B．施工图设计审查单位应当对工程建设施工阶段执行强制性标准的情况实施监督
C．建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督
D．工程质量监督机构应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

单项选择题

根据《建设工程质量管理条例》的规定，电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为( )年。

A．一
B．两
C．半
D．三

单项选择题

甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是( )。

A．丙的保证方式为一般保证
B．保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
C．如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任
D．如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任

单项选择题

某工程总承包合同工程总价款4000万元。经建设单位同意，总承包单位将部分专业工程分包，经结算，总承包单位支付人工、材料、设备费用等共计2500万元，支付给分包单位工程价款1000万元。根据《营业税暂行条例》规定，总承包单位应纳税营业额是( )万元。

A．4000
B．3000
C．2500
D．1500

单项选择题

甲起诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件( )。

A．移送二审法院裁决
B．按撤诉处理
C．按缺席判决
D．进入再审程序

单项选择题

某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为( )。

A．11月15日
B．11月20日
C．11月30日
D．12月3日

单项选择题

王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的( )。

A．正当防卫权
B．紧急避险权
C．拒绝权
D．知情权

单项选择题

监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计存在缺陷，则李某( )。

A．应当要求施工单位修改设计
B．应当报告建设单位要求施工单位修改设计
C．应当报告建设单位要求设计单位修改设计
D．应当要求设计单位修改设计

单项选择题

甲供应商向同一项目中的乙、丙两家专业分包单位供应同一型号材料，两份供货合同对材料质量标准均未约定。乙主张参照其他企业标准，丙主张执行总承包单位关于该类材料的质量标准，甲提出以降低价格为条件，要求执行行业标准，乙、丙表示同意，则该材料质量标准应达到( )。

A．国家标准
B．行业标准
C．总承包单位确定的标准
D．其他企业标准

单项选择题

关于推荐性标准，下列说法正确的是( )。

单项选择题

某建设单位希望将总部大楼建成标志性建筑，于是向全社会征集设计方案，并声明如果方案被采纳将奖励设计者人民币30万元。在对众多稿件的评审后，建设单位并没有发现满意的方案，于是委托工程师甲在综合乙和丙二人设计稿的基础上进行改进，完成了设计稿，并且支付给甲20万元报酬。该建设单位的行为( )。

A．侵犯了乙和丙的著作权
B．侵犯了乙和丙的专利权
C．侵犯了乙和丙的商标权
D．没有侵犯乙和丙的任何权利

单项选择题

甲某于2007年3月20日取得一级建造师注册执业证书，由于工作单位变动，于2008年6月20日按规定办理了注册变更手续。根据有关规定，甲某的注册有效期应当截止到( )。

A．2010年3月20日
B．2011年3月20日
C．2011年6月20日
D．2012年6月20日

单项选择题

乙施工单位自行研发的异型特种结构施工技术获得国家专利，甲建设单位投资7000万元建设的体育场馆项目必须使用该专利技术。则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是( )。

A．因总投资额超过3000万元，故必须公开招标
B．采用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包
C．关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发包
D．若其施工合同估算价超过200万元必须公开招标

单项选择题

丙公司在知悉甲公司对乙公司的授权已经到期的情况下，与乙公司签订了购销合同，由于乙公司最后未能交货，给丁公司造成了巨大损失。根据有关法律规定，丁公司的损失应当由( )承担。

A．甲公司
B．乙公司
C．甲、乙公司连带
D．乙、丙公司连带

单项选择题

双方互负债务且种类相同时，一方的债务与对方的债务在对等范围内相互消灭，此时合同权利义务终止的原因是( )。

A．因履行而终止
B．因解除而终止
C．因抵消而终止
D．因提存而终止

某施工企业向某材料供应商发出了要约，材料供应商在对施工企业的答复中仅仅要求将交货时间推迟一天。根据《中华人民共和国合同法》的规定，材料供应商的答复是对施工企业要约的( )。

你可能感兴趣的试题

甲建筑公司与业主签订的施工合同中约定，由甲建筑公司先修建工程，然后按照工程量结算进度款。如果甲建筑公司没有按约定去修建工程，则( )。

某投标人计划对某开发商的建设项目进行投标，但在投递标书时却误将标书送给了另一个开发商，尽管要约已经发出，但该要约仍不发生法律效力，因为( )。

按照《担保法》的规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债务人和保证人后，保证人( )。

某项目于2009年3月1日开工，2009年12月10日主体工程完工，2009年12月28日通过竣工验收，则其保修期始于( )。

某施工企业向某材料供应商发出了要约，材料供应商在对施工企业的答复中仅仅要求将交货时间推迟一天。根据《中华人民共和国合同法》的规定，材料供应商的答复是对施工企业要约的( )。

《中华人民共和国合同法》规定：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预。”此项条件体现了《合同法》中的( )。

某投标文件中报价见下表，确认该标书的投标价应该是( )万元。

建设单位委托招标代理机构对拟建工程建设项目进行勘察设计招标，按照我国《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，拟招标项目应当具备一定的条件，其中包括( )。

某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为( )。

营业税的纳税人为在中国境内提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人，根据规定，建筑安装业务实行分包或者转包的，扣缴义务人为( )。

下列情形中，承包人( )时，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。

下列情形中没有违反《安全生产法》规定的是( )。

《中华人民共和国合同法》规定国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效为4年，体现的诉讼时效期间是( )。

依据《中华人民共和国合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是( )。

甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则下列说法正确的是( )。

某政府投资工程预计于2009年1月1日开工，该工程的开工报告于2008年12月20日被批准。根据我国《建筑法》的规定，建设单位最迟应当于( )前开工。

根据《著作权法》的规定，著作权包括著作人身权和著作财产权，下列不属于著作人身权的是( )。

按照债的设定及其内容是否允许当事人以自由意思决定，债可分为意定之债和法定之债，下列债属于意定之债的是( )。

张某是项目经理部新聘请的员工，其职责是负责运输拌制水泥混凝土的材料。一天，项目经理要求张某将一些不合格的石料掺进合格的石料中，张某拒绝了这个要求，张某行使了安全生产从业人员权利中的( )。

著作人身权中的署名权、修改权和保护作品完整权的保护期不受限制，商标权可通过续展依法延长保护期，商业秘密则没有时问限制，体现了知识产权的( )特征。

下列对于代位权行使的条件理解不正确的是( )。

某建筑公司首次进入某省施工，为创造良好的社会效益，项目经理决定暗自修改水泥混凝土的配合比，使得修改以后的混凝土强度远远高于原配合比的混凝土强度，项目经理部也愿意承担所增加的费用，这个决定的实施( )。

甲所在的乙建筑公司濒临破产，在2008年6月2日法定整顿期间，甲成为被裁减人员。如乙建筑公司在( )前录用人员，应当优先录用甲等被裁减人员。

对于合同成立的具体定义，下列说法错误的是( )。

甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》的规定，甲方可以( )。

承包商与业主签订的施工合同中约定，由承包商先修建工程，然后按照工程量结算进度款。如果承包商按约定对工程进行施工，业主没有按照合同的约定及时结算进度款，则( )。

主要是为了维护限制民事行为能力人或者无民事行为能力人的合法权益而设计的代理为( )。

依照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，建设单位供应的钢筋由( )。

下列责任中，不属于建设单位安全责任的是( )。

某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是( )。

“如果在被欺诈、胁迫致使行为人表示于外的意思与其内心真意不符，且涉及国家利益受损的情况下签订合同，则合同可能无效。”这句话体现了要使合同生效必须具备( )。

甲某擅自代替某建筑公司与某钢材供应商签订了一个钢材订货合同，该合同( )。

对于涉及国家安全的项目，分为两种情况，不适宜招标的和适宜招标但不适宜公开招标的。不适宜招标的可以不招标而直接发包，但下列项目中，不能直接发包的是( )。

对于各主要参建单位向建设单位移交工程文件的基本规定理解错误的是( )。

某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是( )。

下列对民事法律行为的叙述不正确的是( )。

某设备采购合同中约定：甲公司向乙公司订购5台设备，由于乙公司的库存只有3台，约定剩余的2台设备由丙公司交付给甲公司，但丙公司一直未向甲公司交付设备。则该合同中应( )承担违约责任。

对于财产保险合同，根据我国《保险法》规定，被保险人应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定，维护保险标的安全。这体现了投保人( )。

《招标投标法》规定：“招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。”这个规定体现了( )。

某施工企业与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点及运费的负担，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则应当由( )。

某工程项目于2009年3月1日通过竣工验收，并于2009年3月12日办理了备案。根据规定，建设单位向有关部门移交工程档案的最后时限为( )。

某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有( )，最终该项目未能通过。

《建筑业企业资质管理规定》属于( )。

某施工单位因严重违章施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是( )。

某建设项目工期为2年，工程合同价为500万元人民币。根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，申请施工许可证时期到位资金不得少于( )万元人民币。

甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000元，后乙未能按约定支付保管费用，则甲可以( )。

《实施工程建设强制性标准监督规定》规定了实施工程建设强制性标准的监督机构，其中正确的是( )。

根据《建设工程质量管理条例》的规定，电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为( )年。

甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是( )。

甲起诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件( )。

某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为( )。

王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的( )。

监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计存在缺陷，则李某( )。

关于推荐性标准，下列说法正确的是( )。

甲某于2007年3月20日取得一级建造师注册执业证书，由于工作单位变动，于2008年6月20日按规定办理了注册变更手续。根据有关规定，甲某的注册有效期应当截止到( )。

乙施工单位自行研发的异型特种结构施工技术获得国家专利，甲建设单位投资7000万元建设的体育场馆项目必须使用该专利技术。则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是( )。

丙公司在知悉甲公司对乙公司的授权已经到期的情况下，与乙公司签订了购销合同，由于乙公司最后未能交货，给丁公司造成了巨大损失。根据有关法律规定，丁公司的损失应当由( )承担。

双方互负债务且种类相同时，一方的债务与对方的债务在对等范围内相互消灭，此时合同权利义务终止的原因是( )。