下列选项中不属于知识产权中著作财产权的是( )。

单项选择题

某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少了施工单位的损失8万元，甲单位因此损失1万元。则( )。

A．甲单位只能自行承担这一损失
B．甲单位可以要求施工单位支付4万元
C．甲单位有权要求施工单位支付1万元
D．甲单位应当要求施工单位支付5万元

单项选择题

某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是( )。

A．建设单位可以向建筑公司索赔20万元
B．建设单位只能向安装公司索赔20万元
C．建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元
D．建设单位不可以向安装公司索赔20万元

单项选择题

甲的注册申请被批准后，省建设厅向他颁发了注册建造师执业证书和执业印章。根据规定，甲具有( )情形时，其注册证书和执业印章将失效。

A．注册有效期满未延续注册
B．因工作调动办理变更注册手续
C．申请专业增项注册未得到批准
D．所在聘用单位被降低资质等级

单项选择题

A、B两公司联合承包了某大型工程的施工总承包任务。双方在联合承包协议中约定，如果在施工过程中出现质量问题而遭建设单位索赔，A、B双方各承担索赔额的50%。在工程施工中，由于A公司的施工技术问题出现了质量问题并因此遭到建设单位10万元的索赔。关于建设单位的索赔，下列说法不正确的是( )。

A．建设单位只能向A公司索赔10万元
B．建设单位可以仅要求B公司赔偿10万元损失
C．建设单位可以仅要求A公司赔偿10万元损失
D．建设单位可以要求A、B公司各赔偿5万元的损失

单项选择题

根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，其保险期限自( )止。

A．建设工程开工之日至竣工验收合格
B．建设工程施工合同签订之日到竣工验收合格
C．建设工程开工之曰至竣工结算完毕
D．建设工程施工合同签订之日到竣工结算完毕

单项选择题

某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000吨钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则( )。

A．施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任
B．供应商应向施工单位承担违约责任
C．供应商应向贸易公司承担违约责任
D．施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任

单项选择题

甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》的规定，乙方可以向( )的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。

A．仲裁委员会所在地
B．合同签订地
C．乙方所在地
D．建设工程所在地

单项选择题

“保证安全生产所必需的资金”与“保证安全设施所需要的资金”同时体现了生产经营单位的安全生产保障的( )措施。

A．组织保障
B．经济保障
C．技术保障
D．管理保障

单项选择题

甲施工单位与乙单位于2009年5月20日签订施工合同，承建工程为五层砖混结构，七级抗震设防，施工图通过审批。工程于2009年10月8日开工建设，施工中技术人员发现图纸中有一处抗震设计差错，此时甲施工企业应当( )。

A．按原图纸继续施工
B．及时提出意见和建议
C．与监理工程师协商一致后，继续施工
D．自行修改正确后施工，向建设单位提出增加费用

单项选择题

施工单位负责人在开工会议上宣布了拟参加或不参加安全生产教育培训人员的名单(见下表)，根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，其中不正确的安排是( )。

A．姓名
B．岗位
C．是否参加培训
D．理由
E．甲
F．电工
G．参加
H．特种作业人员
I．乙
J．负责混凝土施工工长
K．不参加
L．非特种作业人员，且达到了本科学历
M．丙
N．安全生产管理人员
O．不参加
P．已经过有关主管部门考核合格
Q．丁
R．负责材料质量的技术人员
S．参加
T．业务能力不足

单项选择题

根据我国《建筑法》的规定，( )建筑工程在施工前必须办理施工许可证。

A．投资200万元的古建筑修缮
B．造价为600万元的抢险救灾
C．总投资5000万元的军用房屋建筑
D．建筑面积为8000平方米的市政广场建设

单项选择题

某高等学校与某建筑研究所签订了勘察设计合同，合同规定由该建筑研究所在3个月内为高等学校完成新建教学楼的勘察设计工作，勘察设计工作完成后由高等学校向该研究所支付勘察设计费用10万元。该勘察设计合同法律关系的客体是( )。

A．10万元
B．新建教学楼
C．新建教学楼的设计图纸
D．勘察设计行为

单项选择题

某工程项目建设单位于2009年2月1日发布招标公告，2009年3月1日发售招标文件，投标单位甲在招标文件规定的投标截止日2009年4月1日前递交了投标文件。经过开标、评标后，建设单位于2009年4月30日向甲发出中标通知书。则该工程合同成立的时间是( )。

A．2009年2月1日
B．2009年3月1日
C．2009年4月1日
D．2009年4月30日

单项选择题

某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说法错误的是( )。

A．实际施工人只能以发包人为被告主张权利
B．实际施工人可以以转包人为被告起诉
C．人民法院可以追加转包人为本案当事人
D．发包人只在欠付工程价款范围内对实施工人承担责任

单项选择题

根据合同的成立是否必须采取一定形式为标准，可以将合同划分为( )。

A．要式合同和不要式合同
B．双务合同和单务合同
C．有偿合同和无偿合同
D．有名合同和无名合同

单项选择题

下列事项中，应按规定的纠纷处理方式解决，而不能提起行政复议的是( )。

A．认为行政机关侵犯其合法经营自主权的
B．行政处罚，即当事人对行政机关作出的警告、罚款等行政处罚不服的
C．认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或违法要求履行其他义务的
D．行政机关不按规定对民事纠纷作出的调解或者其他处理

单项选择题

甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保，( )可以为这笔贷款提供保证担保。

A．市政府建设行政主管部门
B．乙银行
C．丙建筑工程公司
D．丁大学

单项选择题

在保证项目完整性的前提下，甲建设单位将工程的设计业务分别委托给了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法正确的是( )。

A．丙设计单位直接对甲建设单位负责
B．丙设计单位仅对乙设计单位负责
C．乙设计单位就整个项目的设计任务负总责
D．乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任

单项选择题

若某投标文件只有法定代表人的签字，则下面说法中正确的是( )。

A．该投标文件是废标，必须既有法定代表人签字又有法定代表人盖章才是有效标书
B．该投标文件是废标，必须既有单位盖章又有法定代表人签字或者盖章才是有效标书
C．该投标文件不是废标，但前提条件是需要法定代表人盖章
D．该投标文件不是废标，不再需要任何附加条件

单项选择题

劳动合同的内容具体表现为劳动合同的条款，一般分为必备条款和可备条款，属于可备条款的是( )。

A．劳动合同期限
B．劳动合同终止的条件
C．违反劳动合同的责任
D．试用期条款

单项选择题

当劳动者严重失职、营私舞弊，对用人单位利益造成重大损失的，用人单位可以( )。

A．预告解除劳动合同
B．经济性裁员劳动合同
C．随时解除劳动合同
D．协商解除劳动合同

单项选择题

某工程预计工期10个月，施工合同价款为600万元。根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，建设单位在申请领取施工许可证时应当到位的资金原则上不得少于( )万元。

A．150
B．180
C．300
D．600

单项选择题

《工程建设项目施工招标投标办法》中规定的施工招标文件的内容不包括( )。

A．投标邀请书
B．投标人须知
C．投标报价
D．合同主要条款

单项选择题

使用财政预算资金的建设项目，重要设备采购的单项合同估算价最低在( )万元人民币以上的，必须进行招标。

A．50
B．100
C．200
D．3 000

单项选择题

“自愿也不是绝对的，不是随心所欲，当事人订立合同、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序。”这体现了《中华人民共和国合同法》不仅要遵守自愿原则，还要遵守( )。

A．平等原则
B．公平原则
C．诚实信用原则
D．不得损害社会公共利益原则

单项选择题

甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由( )按照有关规定申请领取施工许可证。

A．乙建筑公司
B．丙土方公司
C．甲房地产开发公司和乙建筑公司共同
D．甲房地产开发公司

单项选择题

王某位于市区的一套住宅被划人拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当( )。

A．对王某实行货币补偿
B．对张某实行货币补偿
C．对张某实行房屋产权调换
D．对王某实行房屋产权调换

单项选择题

合同权利义务的终止原因中有因合同混同而终止的，其中不符合混同原因的是( )。

A．债权人对其债权丧失处分权
B．继承
C．债务人的债务由债权人承担
D．债务人受让了债权人的债权

单项选择题

甲建筑工程公司向乙银行贷款200万元，以其所持有的某上市公司股票200万股设定质押，签订书面合同。此合同( )。

A．书面合同签订时生效
B．依法办理出质登记后生效
C．依法向有关部门备案后生效
D．质物移交于质权人占有时生效

单项选择题

开标时招标人应当邀请所有投标人参加，招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。中标人确定后，招标人应当在向中标人发出中标通知书的同时，将中标结果通知所有未中标的投标人，这体现了《招标投标法》的( )。

A．公开原则
B．公平原则
C．公正原则
D．诚实信用原则

单项选择题

在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于( )。

A．物证
B．勘验笔录
C．书证
D．视听资料

单项选择题

“建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设有关的原始资料，资料必须真实、准确、齐全。”这条规定说明了建设单位具有( )。

A．依法对工程进行发包的责任
B．依法对材料设备招标的责任
C．提供原始资料的责任
D．不得干预投标人的责任

单项选择题

在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是( )。

A．因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工
B．因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延
C．因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工
D．因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地

单项选择题

某招标人于2009年5月1日发出招标文件，招标文件中要求投标人于2009年5月30日前提交投标文件。招标人要对发出的招标文件进行修改，根据《招标投标法》的规定，招标人至少应当在( )前以书面形式通知所有招标文件收受人。

A．2009年5月10日
B．2009年5月15日
C．2009年5月20日
D．2009年5月30日

单项选择题

某施工企业向水泥厂发函，询问某种型号的水泥的销售价格，水泥厂立即将各种型号的水泥价格发函报给了该施工企业。对前后两封信函，下列说法正确的是( )。

A．两封信函都属于要约
B．两封信函都属于要约邀请
C．第一封信函属于要约，第二封信函属于承诺
D．第一封信函属于要约邀请，第二封信函属于要约

单项选择题

红星建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥，甲某以红星建筑工程公司的名义与乙公司签订一份钢材购销合同，下列说法正确的是( )。

A．甲某的行为构成无权代理
B．甲某的行为属于有权代理
C．甲某的行为构成滥用代理权
D．甲某的行为属于法定代理

单项选择题

施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是( )。

A．主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任
B．主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任
C．施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款
D．由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任

单项选择题

由于甲、乙双方在合同中未约定履行的顺序，甲方拒绝了乙方要求其先支付一部分预付款的要求，则甲方的行为属于( )。

A．违约行为
B．行使先履行抗辩权
C．行使不安抗辩权
D．行使同时履行抗辩权

单项选择题

《中华人民共和国立法法》规定，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，其裁决机关为( )。

A．国家机关
B．政府机关
C．制定机关
D．人民法院

单项选择题

某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理是否重新发包，下列说法中正确的是( )。

A．评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标
B．评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包
C．评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标
D．评价委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包

单项选择题

某建设单位取得土地使用权后，需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和( )的同意。

A．城乡规划行政主管部门
B．环境保护行政主管部门
C．土地行政主管部门
D．建设行政主管部门

单项选择题

某施工单位与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位( )万元。

A．10
B．7
C．6
D．4

单项选择题

甲公司与乙厂于2009年3月1日签订了一个合同，合同中的标的物是执行政府定价的商品，双方约定由甲公司提货，提货日期是2009年6月1日。但是甲公司却在2009年9月1日才去提货。该商品在2009年3月1日、2009年6月1日和2009年9月1日的政府定价分别是1000元/吨、1200元/吨、1100元/吨。则甲公司应该按照( )来支付货款。

A．1000元/吨
B．1200元/吨
C．1100元/吨
D．送货到第三方所在地价格

单项选择题

甲公司超越其资质等级许可的业务范围签订了工程施工合同，但在工程竣工前甲公司获得了相应的资质等级。后来，工程虽然竣工验收合格，但建设单位拒绝支付剩余工程款，甲公司将建设单位诉至法院。根据有关司法解释规定，下列说法正确的是( )。

A．应当按无效合同处理，但建设单位应当支付工程款
B．应当按无效合同处理，建设单位可以不再支付剩余工程款
C．不应当按无效合同处理，建设单位应当支付工程款
D．不应当按无效合同处理，但建设单位可以不再支付剩余工程款

单项选择题

某施工合同签订于2006年5月1日，合同备案时间为2006年5月5日，工程开工时间为2006年7月1日，工程竣工时间为2007年7月1日，确认支付工程竣工结算款时间为2007年10月1日。由于业主迟迟未支付工程款，施工单位于2008年1月1日向业主催要工程款，业主答应最迟于2008年7月1日付清所有工程欠款。则施工单位主张竣工结算的诉讼时效截止时间为( )。

A．2009年7月1日
B．2009年10月1日
C．2010年1月1日
D．2010年7月1日

单项选择题

对于房屋拆迁许可证确定的拆迁范围和拆迁期限的法律效力，下列叙述错误的是( )。

A．房屋拆迁许可证规定的拆迁范围对拆迁人具有法律约束力
B．拆迁人在实施拆迁时，既不能擅自扩大，也不能擅自缩小拆迁范围
C．拆迁人应在房屋拆迁许可证确定的拆迁期限内完成拆迁工作
D．因拆迁人的责任延长过渡期限的，不需增加临时安置补助费

单项选择题

经对某工程项目施工现场进行检查，发现存在下列问题，其中( )没有违反《安全生产法》的规定。

A．从业人员周亮发现安全事故隐患而没有立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告
B．将存储危险物品的仓库与员工宿舍设置在同一座建筑物内
C．从业人员李民拒绝进入危险环境作业
D．从业人员赵阳没有正确佩戴和使用劳动防护用品

单项选择题

甲、乙因合同纠纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。仲裁庭合议时产生了三种不同意见，仲裁庭应当( )作出裁决。

A．按多数仲裁员的意见
B．按首席仲裁员的意见
C．提请仲裁委员会
D．提请仲裁委员会主任

单项选择题

甲向乙发出的要约中表明承诺的期限为2007年8月1日，乙主观故意于2007年9月1日才向甲发出承诺，该承诺( )。

A．属于承诺超期，无效
B．属于承诺延误，无效
C．属于承诺超期，是否有效由甲决定
D．属于承诺延误，是否有效由甲决定

单项选择题

债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产作为债权的担保，具体体现了合同担保中的( )。

A．留置
B．质押
C．抵押
D．保证

单项选择题

下列选项中不属于知识产权中著作财产权的是( )。

A．使用权
B．许可使用权
C．转让权
D．发表权

单项选择题

根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》的规定，下列关于最高出让年限的表述正确的是( )。

A．A商业大楼用地使用权出让年限是50年
B．B工厂用地使用权出让年限是40年
C．C私立医院土地使用权出让年限是70年
D．D旅游娱乐中心土地使用权出让年限是40年

单项选择题

张某是某施工单位的材料采购员，一直代理本单位与甲建材公司的材料采购业务。后张某被单位开除，但甲公司并不知情。张某用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订材料采购合同，则该合同为( )。

A．效力待定合同
B．无效合同
C．可撤销合同
D．有效合同

单项选择题

李某是某监理公司派出的监理工程师，自2003年入驻施工现场后，他勤恳工作，为施工单位解决了不少技术难题。出于感激，施工单位决定每个月为李某提供补助费1000元，李某认为自己确实为施工单位作出了不少贡献，就收下了这些补助费。李某可否收下这些补助费( )

A．不可以，这属于受贿行为
B．可以，这是实行按资分配，是李某的劳动成果所得
C．不可以，如果收下，李某实质上就与施工单位存在了实质上的利害关系，可能影响监理的客观性与公正性
D．可以，李某履行了他的义务，他就有权利拿到补助费

单项选择题

下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是( )。

A．建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量
B．建设单位不得任意压缩合同工期
C．建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构
D．建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

单项选择题

某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成重大安全事故的，应当认定为( )。

A．串通投标罪
B．工程重大安全事故罪
C．重大责任事故罪
D．重大劳动安全事故罪

单项选择题

施工企业以电子邮件的方式向某供应商发出设备采购的要约，由于供应商的网站上公布了三个接受订购的电子邮箱，施工企业分别于2010年4月1日、2010年4月2日和2010年4月3日向这三个邮箱发送了相同内容的电子采购要约。根据我国《合同法》的规定，施工企业采购要约的生效时间是( )。

A．2010年4月1日
B．2010年4月2日
C．2010年4月3日
D．2010年4月4日

单项选择题

甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是( )。

A．丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权
B．丙必须以乙名义行使乙的债权
C．丙可以行使不安抗辩权
D．甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务

单项选择题

在建筑工程开始施工前，拆迁的进度必须符合工程开工的要求，这是保证该建筑工程正常施工的基本条件，说明在建设单位申请领取施工许可证时应具备的前提条件是( )。

A．已办理该建筑工程用地批准手续
B．在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证
C．需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求
D．已经确定建筑施工企业

单项选择题

施工合同中约定工程必须于2009年9月28日前完工，拖期罚款为5 000元/天，后来由于施工企业的原因导致工程到期未能完工。根据《中华人民共和国合同法》的规定，施工企业( )。

A．支付拖期罚款后中止履行合同
B．支付拖期罚款后继续履行合同
C．支付拖期罚款后终止履行合同
D．选择支付拖期罚款或继续履行合同

单项选择题

某设备安装工程于2007年7月15日由建设单位组织有关各方对工程进行竣工验收，结论为合格。2007年7月31日当地建筑工程质量监督机构为该工程办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规定，该管道工程的最低保修期限截止日期是( )。

A．2009年7月15曰
B．2009年7月31日
C．2012年7月15日
D．2012年7月31日

单项选择题

“从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或在采取可能的应急措施后撤离作业现场。”体现了从业人员安全生产权利中的( )。

A．拒绝权
B．请求赔偿权
C．知情权
D．紧急避险权

单项选择题

施工单位在施工过程中不得擅自修改工程设计、不得偷工减料，且发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。说明施工单位具有( )。

A．按图施工的责任
B．依法承揽工程的责任
C．建立质量保证体系的责任
D．对施工质量进行检验的责任

单项选择题

某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2008年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，施工单位于2008年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。那么，施工单位的诉讼时效期间届满的时间为( )。

A．2009年4月1日
B．2009年8月1日
C．2010年4月1日
D．2010年8月1日

单项选择题

甲公司将其塔式起重机租给乙公司使用，乙公司却将该塔式起重机卖给丙公司。依据我国《合同法》的规定，乙公司与丙公司的塔式起重机买卖合同属于( )。

A．无效合同
B．可撤销合同
C．效力待定合同
D．可变更合同

单项选择题

某承包商与某材料供应商聚会，交谈之中，材料供应商向承包商介绍了自己目前存有大量的建筑材料，并对该批材料的性能进行了详细的描述，但这不能认为是要约，因为( )。

A．要约是由特定人作出的意思表示
B．要约必须具有订立合同的意思表示
C．要约必须向要约人希望与之订立合同的受邀人发出
D．要约的内容必须具体明确

单项选择题

在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是( )。

A．由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理
B．对施工单位支付垫资利息的请求不予支持
C．应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
D．应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息

下列选项中不属于知识产权中著作财产权的是( )。

你可能感兴趣的试题

某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少了施工单位的损失8万元，甲单位因此损失1万元。则( )。

某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是( )。

甲的注册申请被批准后，省建设厅向他颁发了注册建造师执业证书和执业印章。根据规定，甲具有( )情形时，其注册证书和执业印章将失效。

根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，其保险期限自( )止。

某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000吨钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则( )。

甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》的规定，乙方可以向( )的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。

“保证安全生产所必需的资金”与“保证安全设施所需要的资金”同时体现了生产经营单位的安全生产保障的( )措施。

甲施工单位与乙单位于2009年5月20日签订施工合同，承建工程为五层砖混结构，七级抗震设防，施工图通过审批。工程于2009年10月8日开工建设，施工中技术人员发现图纸中有一处抗震设计差错，此时甲施工企业应当( )。

施工单位负责人在开工会议上宣布了拟参加或不参加安全生产教育培训人员的名单(见下表)，根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，其中不正确的安排是( )。

根据我国《建筑法》的规定，( )建筑工程在施工前必须办理施工许可证。

买方甲公司与卖方乙公司签订的供货合同中约定，乙公司将甲公司所购买的部分货物直接运至丙公司。则下列表述不正确的有( )。

某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1．2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为( )。

仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的基础，是仲裁庭审理和裁决仲裁案件的依据，没有有效的仲裁协议，仲裁委员会将不能获得仲裁案件的管辖权，这体现了仲裁协议( )。

某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说法错误的是( )。

根据合同的成立是否必须采取一定形式为标准，可以将合同划分为( )。

下列事项中，应按规定的纠纷处理方式解决，而不能提起行政复议的是( )。

甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保，( )可以为这笔贷款提供保证担保。

在保证项目完整性的前提下，甲建设单位将工程的设计业务分别委托给了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法正确的是( )。

若某投标文件只有法定代表人的签字，则下面说法中正确的是( )。

劳动合同的内容具体表现为劳动合同的条款，一般分为必备条款和可备条款，属于可备条款的是( )。

当劳动者严重失职、营私舞弊，对用人单位利益造成重大损失的，用人单位可以( )。

某工程预计工期10个月，施工合同价款为600万元。根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，建设单位在申请领取施工许可证时应当到位的资金原则上不得少于( )万元。

《工程建设项目施工招标投标办法》中规定的施工招标文件的内容不包括( )。

使用财政预算资金的建设项目，重要设备采购的单项合同估算价最低在( )万元人民币以上的，必须进行招标。

“自愿也不是绝对的，不是随心所欲，当事人订立合同、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序。”这体现了《中华人民共和国合同法》不仅要遵守自愿原则，还要遵守( )。

甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由( )按照有关规定申请领取施工许可证。

王某位于市区的一套住宅被划人拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当( )。

合同权利义务的终止原因中有因合同混同而终止的，其中不符合混同原因的是( )。

甲建筑工程公司向乙银行贷款200万元，以其所持有的某上市公司股票200万股设定质押，签订书面合同。此合同( )。

在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于( )。

“建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设有关的原始资料，资料必须真实、准确、齐全。”这条规定说明了建设单位具有( )。

在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是( )。

某招标人于2009年5月1日发出招标文件，招标文件中要求投标人于2009年5月30日前提交投标文件。招标人要对发出的招标文件进行修改，根据《招标投标法》的规定，招标人至少应当在( )前以书面形式通知所有招标文件收受人。

某施工企业向水泥厂发函，询问某种型号的水泥的销售价格，水泥厂立即将各种型号的水泥价格发函报给了该施工企业。对前后两封信函，下列说法正确的是( )。

红星建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥，甲某以红星建筑工程公司的名义与乙公司签订一份钢材购销合同，下列说法正确的是( )。

施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是( )。

由于甲、乙双方在合同中未约定履行的顺序，甲方拒绝了乙方要求其先支付一部分预付款的要求，则甲方的行为属于( )。

《中华人民共和国立法法》规定，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，其裁决机关为( )。

某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理是否重新发包，下列说法中正确的是( )。

某建设单位取得土地使用权后，需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和( )的同意。

某施工单位与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位( )万元。

对于房屋拆迁许可证确定的拆迁范围和拆迁期限的法律效力，下列叙述错误的是( )。

经对某工程项目施工现场进行检查，发现存在下列问题，其中( )没有违反《安全生产法》的规定。

甲、乙因合同纠纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。仲裁庭合议时产生了三种不同意见，仲裁庭应当( )作出裁决。

甲向乙发出的要约中表明承诺的期限为2007年8月1日，乙主观故意于2007年9月1日才向甲发出承诺，该承诺( )。

债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产作为债权的担保，具体体现了合同担保中的( )。

下列选项中不属于知识产权中著作财产权的是( )。

根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》的规定，下列关于最高出让年限的表述正确的是( )。

张某是某施工单位的材料采购员，一直代理本单位与甲建材公司的材料采购业务。后张某被单位开除，但甲公司并不知情。张某用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订材料采购合同，则该合同为( )。

下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是( )。

某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成重大安全事故的，应当认定为( )。

甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是( )。

在建筑工程开始施工前，拆迁的进度必须符合工程开工的要求，这是保证该建筑工程正常施工的基本条件，说明在建设单位申请领取施工许可证时应具备的前提条件是( )。

施工合同中约定工程必须于2009年9月28日前完工，拖期罚款为5 000元/天，后来由于施工企业的原因导致工程到期未能完工。根据《中华人民共和国合同法》的规定，施工企业( )。

“从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或在采取可能的应急措施后撤离作业现场。”体现了从业人员安全生产权利中的( )。

施工单位在施工过程中不得擅自修改工程设计、不得偷工减料，且发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。说明施工单位具有( )。

某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2008年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，施工单位于2008年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。那么，施工单位的诉讼时效期间届满的时间为( )。

甲公司将其塔式起重机租给乙公司使用，乙公司却将该塔式起重机卖给丙公司。依据我国《合同法》的规定，乙公司与丙公司的塔式起重机买卖合同属于( )。

某承包商与某材料供应商聚会，交谈之中，材料供应商向承包商介绍了自己目前存有大量的建筑材料，并对该批材料的性能进行了详细的描述，但这不能认为是要约，因为( )。

在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是( )。