首页
题库
网课
在线模考
桌面端
登录
搜标题
搜题干
搜选项
0
/ 200字
搜索
多项选择题
委托监理合同中,属于委托人可行使的权力有( )。
A.工程建设有关协作单位组织协调主持权
B.工程施工单位选定权
C.工程设计变更审批权
D.工程款支付审核权
E.监理人调换总监批准权
点击查看答案
在线练习
手机看题
你可能感兴趣的试题
多项选择题
承包商的索赔要求成立必须同时具备( )。
A.与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失
B.造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失
C.按合同规定不应由承包商承担的风险
D.承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知
E.承包商提供的证据足以支持自己的主张
点击查看答案
手机看题
多项选择题
依据委托监理合同示范文本规定,委托人的义务包括( )。
A.负责合同的协调管理工作
B.外部关系协调
C.免费提供监理工作需要的资料
D.更换委托人代表需要经监理人同意
E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人
点击查看答案
手机看题
多项选择题
委托人在监理合同中的委托工作内容可以是( )。
A.完成设计任务
B.制订特殊工艺的质量标准
C.编制施工组织设计
D.监督工程施工质量
E.负责采购设备
点击查看答案
手机看题
多项选择题
《建设工程施工合同文本》由( )组成。
A.协议书
B.中标通知书
C.通用条款
D.工程量清单
E.专用条款
点击查看答案
手机看题
多项选择题
建设行政主管部门发现( )情况时,可视为招标人违反招标投标法的规定。
A.没有编制标底
B.在资格审查条件中设置不允许外地区承包商参与投标的规定
C.在评标方法中设置对外系统投标人压低分数的规定
D.强制投标人必须结成联营体投标
E.没有委托代理机构招标
点击查看答案
手机看题
多项选择题
下列关于竣工验收提法错误的有( )。
A.对符合竣工验收条件的工程,由发包人组织验收
B.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书
C.工程严禁任何部分甩项竣工
D.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日,为承包人修改后再次验收通过日
E.竣工验收合格的工程移交发包人使用
点击查看答案
手机看题
多项选择题
进行施工招标应满足的条件包括( )。
A.工程已批准立项
B.有能满足施工需要的技术资料和图纸
C.已选择了监理单位
D.建设资金来源已落实
E.建设用地的征用工作已完成
点击查看答案
手机看题
多项选择题
按照担保法的规定,可以由第三者出面替当事人担保的方式有( )。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
E.定金
点击查看答案
手机看题
多项选择题
公开招标过程中,招标阶段的主要工作内容包括( )。
A.办理招标备案
B.编制招标有关文件
C.发布招标公告
D.发售招标文件
E.组织现场考察
点击查看答案
手机看题
多项选择题
质押包括( )。
A.工程质押
B.动产质押
C.权利质押
D.地产质押
E.不动产质押
点击查看答案
手机看题
多项选择题
依据委托监理合同示范文本规定,( )属于额外的监理工作。
A.合同内约定由委托人承担的义务,经协商改由监理人承担的工作
B.由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作
C.由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作
D.应委托人要求更改服务内容而增加的工作
E.出现不应由监理人负责,致使暂停监理任务后的恢复工作
点击查看答案
手机看题
多项选择题
FIDIC施工合同条件的“规范”文件中,可包括( )等的约定内容,作为对当事人双方有约束力的文件组成部分。
A.工程款调价的方法
B.必须遵守的施工环境限制
C.施工中检验的内容、方法
D.各工程部位应达到的质量标准
E.业主选择指定分包商施工部位的说明
点击查看答案
手机看题
多项选择题
下列属材料采购合同主要条款的有( )。
A.技术标准和质量要求
B.材料数量及计量方法
C.担保
D.保险
点击查看答案
手机看题
多项选择题
施工合同示范文本规定,施工合同文件的组成内容包括( )。
A.中标通知书
B.招标文件
C.投标书及其附件
D.技术规范
E.工程量清单
点击查看答案
手机看题
多项选择题
指定分包商的特点主要表现为( )。
A.业主选择实施该部分工程的施工单位
B.指定分包商与业主签订合同
C.承包商负责指定分包商施工的协调管理
D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付
E.指定分包商的违约行为视为承包商违约
点击查看答案
手机看题
多项选择题
下列关于抵押权的实现和有关质押的说法错误的有( )。
A.质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押
B.抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿
C.抵押物未登记的,按照合同成立的先后顺序清偿
D.可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单
E.所有股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权
点击查看答案
手机看题
多项选择题
公路工程施工合同文件主要有( )组成
A.中标通知书
B.协议书
C.通用条件
D.专用条件
点击查看答案
手机看题
多项选择题
开标时,所列( )情况之一视为废标。
A.投标书逾期到达
B.投标书未密封
C.报价不合理
D.无单位和法定代表人或其他代理人印鉴
E.招标文件要求保函而无保函
点击查看答案
手机看题
多项选择题
甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司,依据《合同法》的规定 ( )。
A.合同主体不变仍为甲乙两公司
B.甲公司无需征得乙公司同意,但应通知对方
C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
D.丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任
E.丙公司直接对乙公司承担合同义务
点击查看答案
手机看题
多项选择题
建筑工程一切险的保险责任期限自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起,至( )之日止,以先发生者为准。
A.工程签发完工验收证书
B.承包人完成施工任务
C.工程所有人组织工程验收
D.工程所有人实际占用全部工程
E.保修期满
点击查看答案
手机看题
多项选择题
施工合同履行过程中,发生( )等情况,应给承包人顺延合同工期。
A.发生设计变更
B.发包人延误移交施工现场
C.承包人采购的材料供货商未能按时交货
D.基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线
E.分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工
点击查看答案
手机看题
多项选择题
按照《施工合同文本》规定,在施工中由于( )造成工期延误,经发包人代表确认,竣工日期可以顺延。
A.承包人未能及时调配施工机械
B.发生不可抗力
C.雨期天数增多
D.工程量变化和设计变更
E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8h
点击查看答案
手机看题
多项选择题
按照FIDIC合同条件的规定,在( )期限内承包商都有权提出索赔。
A.合同签字日到发布开工令日
B.开工令日到颁发工程移交证书日
C.颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日
D.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日
E.结清单生效日之后到提出合同争议日
点击查看答案
手机看题
多项选择题
在安全施工方面,( )等应当由发包人承担。
A.安全防护措施费用
B.提出安全防护措施
C.实施安全措施
D.因承包人措施不力造成的事故责任
E.因发包人原因导致的安全事故责任
点击查看答案
手机看题
多项选择题
在下列财产中,( )不能质押。
A.工程
B.汇票
C.邮票
D.地产
E.专利权中的财产权
点击查看答案
手机看题
多项选择题
属于招标文件主要内容的是( )。
A.设计文件
B.工程量清单
C.施工方案
D.投标书的编制要求
E.选用的主要施工机械
点击查看答案
手机看题
多项选择题
设计合同规定设计人的义务包括( )。
A.按约定时间提交设计文件
B.组织设计审查会
C.负责设计交底
D.完成必要的设计变更
E.组织工程验收
点击查看答案
手机看题
多项选择题
下列关于合同不当履行中的保全措施的说法正确的有( )。
A.保全措施包括代位权和撤销权两种
B.代位权是指债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权
C.代位权是指债权人可以向人民法院请求以债务人的名义代位行使债务人的债权
D.债权人请求人民法院撤销债务人的行为的前提是债务人以明显不合理低价转让财产,对债权人造成损害的,并且受让人知道该情形
E.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起2年内行使
点击查看答案
手机看题
多项选择题
《招标投标法》规定的招标方式包括( )。
A.公开招标
B.询价比较招标
C.直接发包
D.邀请招标
E.议标
点击查看答案
手机看题
多项选择题
施工招标时,下列情况( )属于废标。
A.投标书未密封
B.投标书逾期到达
C.投标单位未参加开标会
D.投标书未按规定格式填写
E.投标单位提送标书后发觉有误,在截止日期前补充函件的
点击查看答案
手机看题
多项选择题
在竣工验收和竣工结算中,承包人应当( )。
A.申请验收
B.组织验收
C.提出修改意见
D.递交竣工结算报告
E.移交工程
点击查看答案
手机看题
多项选择题
设计合同中,发包人的责任包括( )等。
A.对设计依据资料的正确性负责
B.保证设计质量
C.提出技术设计方案
D.解决施工中出现的设计问题
E.提供必要的现场工作条件
点击查看答案
手机看题
多项选择题
在指定分包的定义中必须具备( )等要素方能成立。
A.指定行为
B.工程款在有效合同价中支付
C.业主单独付款
D.用暂定金额支付
点击查看答案
手机看题
多项选择题
依照施工合同示范文本通用条款的规定,施工中发生不可抗力事件后,由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( )。
A.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失,由发包人承担
B.承包人的人员伤亡损失,由发包人承担
C.发包人的人员伤亡损失,由承包人承担
D.工程所需清理、修复费用,由发包人承担
E.延误的工期相应顺延
点击查看答案
手机看题
多项选择题
担保方式包括( )等。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.预付款
E.定金
点击查看答案
手机看题
多项选择题
下列哪些属编制标底应遵循的原则( )。
A.一个工程只能编制一个标底
B.标底应考虑价格变动因素
C.根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底
D.标底价格应与投标者协商确定
点击查看答案
手机看题
多项选择题
标底价格由( )组成。
A.直接成本
B.利润
C.税金
D.直接费
E.间接费
点击查看答案
手机看题
多项选择题
土木工程施工合同通用条件规定,属于( )的情况,承包商可以获得工期展延。
A.业主延误施工现场移交
B.监理工程师延误图纸移交
C.不利施工的自然条件或障碍影响
D.增加合同外的施工项目
E.暂时停工
点击查看答案
手机看题
多项选择题
FIDIC《施工合同条件》规定,对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有( )。
A.延误移交施工现场
B.不可预见的外界条件
C.非承包人原因检验导致施工的延误
D.业主提前占用工程
E.不可抗力事件造成的损失
点击查看答案
手机看题
多项选择题
按照设计合同示范文本的规定,( )属于发包人的责任。
A.提供设计依据资料
B.提供设计预算资料
C.向施工单位进行设计交底
D.对设计成果组织鉴定和验收
E.提供设计人员需要的工作和生活条件
点击查看答案
手机看题
多项选择题
在FIDIC土木工程施工合同条件中,( )属业主的风险。
A.战争、动乱等
B.工伤事故
C.正常的恶劣天气
D.设计不当造成的损失和破坏
E.业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用
点击查看答案
手机看题
多项选择题
公路工程施工合同中的工程师是指( )。
A.监理单位委派的总监理工程师
B.发包方的总工程师
C.发包人指定的履行合同的负责人
D.承包方的总工程师
点击查看答案
手机看题
多项选择题
经济合同的担保形式主要有( )。
A.定金
B.保证金
C.抵押
D.留置权
E.保险预付款
点击查看答案
手机看题
多项选择题
在施工合同中,不论何种形式的仲裁协议,都应包括( )。
A.仲裁申请书
B.请求仲裁的意思表示
C.仲裁事项
D.选定的仲裁员
E.选定的仲裁委员会
点击查看答案
手机看题
多项选择题
开标时,所列( )情况之一视为废标。
A.投标书逾期到达
B.投标书未密封
C.报价不合理
D.无单位和法定代表人或其他代理人印鉴
E.招标文件要求保函而无保函
点击查看答案
手机看题
多项选择题
分包商应立即执行的变更指令包括( )的书面指令。
A.业主直接送达
B.工程师直接送达
C.工程师代表直接送达
D.承包商代表直接送达
E.经承包商代表确认工程师发布
点击查看答案
手机看题
多项选择题
在合同履行中,应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有( )情形之一时,可以行使抗辩权。
A.未按合同约定办理保险
B.经营状况严重恶化
C.为逃避债务转移财产、抽逃资金
D.合同履行的准备不充分
E.丧失商业信誉
点击查看答案
手机看题
多项选择题
在FIDIC土木工程施工合同条件中,( )属业主的风险。
A.战争、动乱等
B.工伤事故
C.正常的恶劣天气
D.设计不当造成的损失和破坏
E.业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用
点击查看答案
手机看题
多项选择题
评标的条件是( )。
A.投标单位技术力量强
B.标价合理、工期适当
C.有较好的信誉
D.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计,且先进合理、切实可行愿意让利
点击查看答案
手机看题
多项选择题
土木工程施工合同条件由( )组成。
A.通用条件
B.专用条件
C.投标书及附件
D.协议书
E.合同条件协议条款
点击查看答案
手机看题
多项选择题
按照设计合同示范文本有关违约责任规定,下列描述中不正确的是( )。
A.发包人延误支付设计费,设计人可暂停下一阶段设计工作
B.设计完成后,所设计的合同项目停建,发包人应支付全部设计费
C.合同生效后,设计人刚刚开始工作,发包人即宣布解除合同,此时违约处理限于定金不退还
D.设计人原因延误提交设计文件,每延续一天减收该项目2%设计费
E.设计工作完成超过合同约定一半时,发包人要求解除合同,应该支付该阶段的全部设计费
点击查看答案
手机看题
多项选择题
属于经济合同主要条款的是( )。
A.标底
B.价款
C.质量
D.签证条款
E.违约责任仲裁条款
点击查看答案
手机看题
多项选择题
选择招标方式时主要考虑因素包括( )。
A.工程项目的特点
B.图纸和技术资料的准备情况
C.招标单位的管理能力
D.业主与某一施工单位的关系
E.施工的专业技术特点
点击查看答案
手机看题
多项选择题
FIDIC合同条件下,如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时,监理工程师有权采取的措施是( )。
A.指定另一分包商
B.修改分包合同条款
C.发布“变更”指令,安排承包商自己去完成该项工作
D.解除合同
点击查看答案
手机看题
多项选择题
在委托监理合同中,监理人享有( )。
A.选择工程总承包人的建议权
B.对工程规模、设计标准等的审批权
C.工程建设有关协作单位的组织协调主持权
D.合同范围内工程款支付的审核和签认权
E.一切工程变更的批准权
点击查看答案
手机看题
多项选择题
监理单位的义务包括( )。
A.选择承担工程项目建设的实施单位
B.与承包商签订施工合同
C.公正地维护有关各方的合法权益
D.不得泄露与本工程有关的保密资料
E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动
点击查看答案
手机看题
多项选择题
质押担保一般是指权利质押,主要包括( )。
A.房屋及构筑物
B.机器设备
C.汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单
D.依法可以转让的股份、股票
E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权依法可以质押的其他权利
点击查看答案
手机看题
多项选择题
工程招标时,可能造成招标失败的原因有( )。
A.投标单位不足法定数
B.部分投标者未出席开标会
C.各投标者报价均不合理
D.决标前发现标底有某些漏误
点击查看答案
手机看题
多项选择题
监理招标文件中,( )是财务建议书的主要内容。
A.执行监理任务的计划表
B.承担监理工作的人员组成
C.人员酬金报价表
D.要求监理单位提供的设备清单
E.提供自备仪器设备的报价表
点击查看答案
手机看题
多项选择题
公开招标设置资格预审程序的目的是( )。
A.选取中标人
B.减少评标工程量
C.优选最有实力的承包商参加投标
D.迫使投标单位降低投标报价
E.了解投标人准备实施招标项目的方案
点击查看答案
手机看题
多项选择题
“建筑工程一切险”规定保险公司承担保险责任的范围包括( )的损失。
A.外力引起的电气装备
B.地震导致施工建筑物
C.台风摧毁施工现场内的临时工程
D.水灾导致被保险人在工地上原有建筑物
E.气温变化造成精密仪表
点击查看答案
手机看题
多项选择题
下列说法是不正确的( )。
A.工程竣工后经过缺陷责任期,将由业主签发解除缺陷责任证书
B.工程竣工后经过缺陷责任期,将由承包商签发解除缺陷责任证书
C.工程竣工后经过缺陷责任期,将由工程质量监督部门签发解除缺陷责任证书
D.工程竣工后经过缺陷责任期,将由监理工程师签发解除缺陷责任证书
点击查看答案
手机看题
多项选择题
《建设工程施工合同文本》的附件包括( )等。
A.协议书
B.通用条款
C.工程质量保修书
D.专用条款
E.发包人供应材料设备一览表
点击查看答案
手机看题
多项选择题
属于下列情况之一,即( )为无效经济合同,是国家法律不承认其效力的合同。
A.没有经过上级主管部门审批
B.主体不合格
C.没有经工商局鉴证
D.内容不合法
E.没有经公证处公证无效代理
点击查看答案
手机看题
多项选择题
合同成立的有效条件包括( )。
A.合同主体资格合格
B.内容合法
C.订立的形式和程序合法
D.必须经过鉴证公证
E.必须经过主管部门登记批准必须经过担保
点击查看答案
手机看题
多项选择题
合同法律关系的客体包括( )。
A.行为
B.限制流通物
C.禁止流通物
D.智力成果
E.完成一定的工作
点击查看答案
手机看题
多项选择题
监理委托合同中,属于委托人权利有( )。
A.规划设计决定权
B.工程设计变更审批权
C.实施项目的质量监督控制权
D.工程建设有关协作单位协调主持权
E.生产工艺设计认定权
点击查看答案
手机看题
多项选择题
所有的合同的订立都必须经过( )。
A.要约引诱
B.要约
C.承诺
D.批准
E.公证
点击查看答案
手机看题
多项选择题
施工招标划分合同工作范围时,应考虑的影响因素包括( )
A.有利于本地区的承包商
B.有利于本系统的承包商
C.施工内容的专业要求
D.避免施工现场的交叉干扰
E.对项目建设总投资的影响
点击查看答案
手机看题
多项选择题
被代理人的主要权利有( )。
A.代理人按照代理权限自主进行代理活动
B.要求代理人移交代理活动所产生的法律后果
C.要求代理人代为清偿自己的债务
D.要求代理人报告完成代理事务的情况
E.代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿
点击查看答案
手机看题
多项选择题
在下列几种情形中,( )合同是可变更的合同。
A.损害公共利益的
B.以合法活动掩盖非法目的的
C.恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的
D.因重大误解而订立的
E.在订立合同时显失公平的
点击查看答案
手机看题
多项选择题
施工过程中,工程师根据工程的需要,可以就( )情况发布变更指令。
A.改变某单位工程的标高
B.增加工程量清单中列明某项工作的数量
C.从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工
D.为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间
E.指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作
点击查看答案
手机看题
多项选择题
无效建设工程合同的确认权归( )。
A.建设行政主管部门
B.人民法院
C.仲裁机构
D.工商行政管理部门
E.监理单位
点击查看答案
手机看题
多项选择题
索赔证据的基本要求是( )。
A.索赔证据必须具备真实性
B.索赔证据必须具备全面性
C.索赔证据必须具备特定条件
D.索赔证据必须具备及时性
E.索赔证据必须具备直观性索赔证据必须具备逻辑性
点击查看答案
手机看题
多项选择题
法定解除合同的条件包括( )等。
A.因不可抗力致使不能实现合同目的
B.当事人一方延迟履行主要债务,经催告后在合理的期限内仍未履行
C.当事人一方延迟履行次要债务,经催告后在合理的期限内仍未履行
D.在履行期限届满之前,当事人一方明确表示不履行主要债务
E.在履行期限届满之前,当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务
点击查看答案
手机看题
多项选择题
采用评标价法评标时,应当遵循的原则包括( )。
A.以评标价最低的标书为最优
B.以投标报价最低的标书为最优
C.技术建议带来的实际经济效益,按预定的方法折算后,增加投标价
D.中标后按投标价格签订合同价
E.中标后按评标价格签订合同价
点击查看答案
手机看题
多项选择题
在合同履行中,应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有( )情形之一时,可以行使抗辩权。
A.未按合同约定办理保险
B.经营状况严重恶化
C.为逃避债务转移财产、抽逃资金
D.合同履行的准备不充分
E.丧失商业信誉
点击查看答案
手机看题
多项选择题
应由监理工程师签发的文件包括( )。
A.临时支付证书
B.竣工结算支付证书
C.最终报表
D.最终支付证书
E.结清单
点击查看答案
手机看题
多项选择题
订立设计合同后,由于发生( )原因可以延长设计合同期限。
A.增加委托设计的范围
B.设计的技术参数取值偏低修改设计
C.设计文件未能通过审批修改设计
D.勘察资料不准确导致设计返工
E.发包人延误提交设计依据资料影响设计工作的进行
点击查看答案
手机看题
多项选择题
在违约责任的承担中,损失赔偿额应当( )。
A.相当于因违约造成的损失
B.不包括合同履行后可获得的利益
C.包括合同履行后可获得的利益
D.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失
E.可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失
点击查看答案
手机看题
多项选择题
供货方比合同约定的交货日期提前1个月将订购的钢材发运到工程所在地的铁路货站,采购方接到提货通知后应( )。
A.拒绝提货
B.将钢材发运回供货方
C.及时提货
D.通知对方要求其承担提前期间的保管费用
E.不承担提前期间保管不善导致的货物损失
点击查看答案
手机看题
多项选择题
合同法律关系由( )等要素构成。
A.主体
B.客体
C.行为
D.事件
E.内容
点击查看答案
手机看题
多项选择题
违约责任,是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而应当承担的法律责任。下列属于承担违约责任的形式的有( )。
A.继续履行
B.采取补救措施
C.赔偿损失
D.支付违约金
E.返还财产
点击查看答案
手机看题
多项选择题
受要约人对要约内容的实质性变更包括( )等。
A.违约责任的变更
B.数量的变更
C.增加建议性条款
D.增加说明性条款
E.履行期限的变更
点击查看答案
手机看题
多项选择题
根据《建设工程委托监理合同》的规定( )是监理人的权利。
A.选择施工总承包人的确认权与否决权
B.工程实际竣工日期的签认权
C.工程上使用的材料和施工质量的检验权
D.设计变更的审批权
E.工程款支付的审核和签认权
点击查看答案
手机看题
多项选择题
下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有( )。
A.质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押
B.抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿
C.抵押物未登记的,按照合同成立的先后顺序清偿
D.可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单
E.所有股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权
点击查看答案
手机看题
多项选择题
分包商应立即执行的变更指令包括( )的书面指令。
A.业主直接送达
B.工程师直接送达
C.工程师代表直接送达
D.承包商代表直接送达
E.经承包商代表确认,工程师发布
点击查看答案
手机看题
多项选择题
建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括( )。
A.批准招标申请
B.审核招标文件
C.负责编制标底
D.参加开标会议
E.监督评标过程
点击查看答案
手机看题
多项选择题
按照施工合同示范文本规定,当发包人供应材料设备时,( )。
A.发包人应在材料到货前24小时书面通知承包人,由双方共同清点
B.清点后承包人承担材料质量和保管责任
C.材料保管费应由发包人承担
D.材料使用前由承包人承担检验试验工作及费用
E.材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任
点击查看答案
手机看题
多项选择题
设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工,( )。
A.负责设计变更
B.负责修改预算
C.参加隐蔽工程验收
D.参与施工组织
E.参加工程竣工验收
点击查看答案
手机看题
多项选择题
施工招标划分合同工作范围时,应考虑的影响因素包括( )。
A.有利于本地区的承包商
B.有利于本系统的承包商
C.施工内容的专业要求
D.避免施工现场的交叉干扰
E.对项目建设总投资的影响
点击查看答案
手机看题
多项选择题
索赔按目的划分包括( )。
A.综合索赔
B.单项索赔
C.工期索赔
D.合同内索赔
E.费用索赔
点击查看答案
手机看题
多项选择题
指定分包商的特点主要表现为( )。
A.业主选择实施该部分工程的施工单位
B.指定分包商与业主签订合同
C.承包商负责指定分包商施工的协调管理
D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付
E.指定分包商的违约行为视为承包商违约
点击查看答案
手机看题
多项选择题
在委托监理合同中,属委托人应履行的义务有( )。
A.开展监理业务前向监理人支付预付款
B.负责工程建设所有外部关系的协调,为监理工作创造外部条件
C.免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料
D.与监理人协商一致,选定项目的勘察设计单位
E.将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确
点击查看答案
手机看题
多项选择题
设计合同规定设计人的义务包括( )。
A.按约定时间提交设计文件
B.组织设计审查会
C.负责设计交底
D.完成必要的设计变更
E.组织工程验收
点击查看答案
手机看题
多项选择题
开标时,投标书( ),招标人应在公正员监督下,当场宣布为废标。
A.未密封
B.无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴
C.未按规定格式填写
D.内容不全、字迹辨认不清
E.同标底吻合与标底相差甚远
点击查看答案
手机看题
多项选择题
无效经济合同的财产后果,可按( )。
A.追究违约金
B.返还财产
C.赔偿损失
D.追究处罚金
E.追缴财产
点击查看答案
手机看题
多项选择题
调整合同价格时依据的“有效合同价”,是扣除了( )后的合同价格。
A.暂定金额
B.计日工费
C.因物价因素调整的费用
D.预付款
E.保留金
点击查看答案
手机看题
多项选择题
委托合同的基本特征有( )。
A.合同的标底是劳务
B.必须是有偿合同
C.合同是诺成、非要式合同
D.条款内不包括违约责任
E.合同是双务的
点击查看答案
手机看题
多项选择题
委托监理合同中,属于委托人可行使的权力有( )。
A.工程建设有关协作单位组织协调主持权
B.工程施工单位选定权
C.工程设计变更审批权
D.工程款支付审核权
E.监理人调换总监批准权
点击查看答案
手机看题
多项选择题
工程师可以将自己的权力以书面的形式委托给工程师代表,该委托送达到 ( )后开始生效。
A.业主
B.监理
C.上级主管部门
D.承包人
点击查看答案
手机看题
多项选择题
在建筑工程一切险中,保险人对( )等原因造成的损失负责赔偿。
A.自然事件
B.设计错误
C.意外事件
D.自然磨损
E.维修养护
点击查看答案
手机看题
多项选择题
当事人申请仲裁应当具备的条件是( )。
A.有仲裁协议
B.熟悉仲裁规则
C.有具体的仲裁请求和事实、理由
D.自己认为能够胜诉
E.属于仲裁委员会受案范围
点击查看答案
手机看题
多项选择题
施工招标中采用综合评分法评标,评定报价部分得分高低的评分标准可以采用 ( )。
A.最高报价衡量法
B.标底衡量法
C.复合标底衡量法
D.无标底衡量法
E.成本价衡量法
点击查看答案
手机看题
多项选择题
分包商应立即执行的变更指令包括( )的书面指令。
A.业主直接送达
B.工程师直接送达
C.工程师代表直接送达
D.承包商代表直接送达
E.经承包商代表确认工程师发布
点击查看答案
手机看题
多项选择题
缔约过失责任的构成应具备( )等条件。
A.一方有损失
B.当事人有过错
C.合同尚未成立
D.合同已经成立
E.当事人未按合同约定履行义务
点击查看答案
手机看题
多项选择题
合同标底是双方当事人权利义务所指向的对象,一般包括( )。
A.建筑物
B.工资表
C.劳务行为
D.建设资金
E.工程量构筑物
点击查看答案
手机看题
多项选择题
工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑,指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求,但未达到合同约定的标准。工程师应判定( )。
A.质量合格
B.需重新修复
C.不补偿费用但顺延合同工期
D.顺延合同工期并追加合同价款
E.承包人损失的工期和费用均不予补偿
点击查看答案
手机看题
多项选择题
工程师对承包商施工索赔的处理决定,承包商( )。
A.必须执行
B.可以不予理睬
C.可以执行
D.可以要求工程师重新考虑
E.可以依据合同提交仲裁
点击查看答案
手机看题
多项选择题
工程建设合同是( )。
A.主合同
B.从合同
C.诺成性合同
D.实践性合同
E.无偿合同
点击查看答案
手机看题
多项选择题
经济合同是指( )相互之间,为实现一定经济目的,明确相互权利义务而订立的协议。
A.具有平等民事主体的法人
B.其他经济组织
C.公民
D.农民
E.个体工商户农村承包经营户
点击查看答案
手机看题
多项选择题
政府行政主管部门对招标投标的管理包括( )等工作。
A.批准招标
B.查处假招标行为
C.指定招标代理机构
D.核查招标文件并备案
E.追查在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任
点击查看答案
手机看题
多项选择题
设计阶段监理的内容包括( )。
A.选择勘察设计单位
B.组织设计方案竞赛
C.确定设计使用的技术参数
D.审查勘察设计方案和结果
E.编制项目概预算
点击查看答案
手机看题
多项选择题
招标方式中,邀请招标与公开招标比较,其缺点主要有( )等。
A.选择面窄,排斥了某些有竞争实力的潜在投标人
B.竞争的激烈程度相对较差
C.招标时间长
D.招标费用高
E.评标工作量较大
点击查看答案
手机看题
多项选择题
下列说法不正确( )。
A.依法成立的合同自成立时生效
B.只有经过公证的合同才具有法律效力
C.只有经过鉴证的合同才具有法律效力
D.只有经过上级主管部门批准的合同才具有法律效力
点击查看答案
手机看题
多项选择题
仲裁协议包括如下( )内容。
A.请求仲裁的意思表示
B.不向法院起诉的承诺
C.仲裁事项
D.双方争议的解决方式
E.所选定的仲裁委员会争议调解人
点击查看答案
手机看题
多项选择题
监理单位的义务包括( )。
A.选择承担工程项目建设的实施单位
B.与承包商签订施工合同
C.公正地维护有关各方的合法权益
D.不得泄露与本工程有关的保密资料
E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动
点击查看答案
手机看题
多项选择题
对设计成果的要求包括( )。
A.建筑物稳定、安全
B.满足环境保护的要求
C.施工图纸满足规定的设计深度
D.不得超过国家规范规定的标准
E.不得低于消防规定的强制性标准
点击查看答案
手机看题
多项选择题
按照FIDIC合同条件的规定,在( )期限内承包商都有权提出索赔。
A.合同签字日到发布开工令日
B.开工令日到颁发工程移交证书日
C.颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日
D.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日
E.结清单生效日之后到提出合同争议日
点击查看答案
手机看题
多项选择题
施工过程中,工程师根据工程的需要,可以就( )情况发布变更指令。
A.改变某单位工程的标高
B.增加工程量清单中列明某项工作的数量
C.从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工
D.为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间
E.指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作
点击查看答案
手机看题
多项选择题
FIDIC合同条件下,如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时,监理工程师有权采取的措施是( )。
A.指定另一分包商
B.修改分包合同条款
C.发布“变更”指令,安排承包商自己去完成该项工作
D.解除合同
点击查看答案
手机看题
多项选择题
投标单位有以下行为时, ( )招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。
A.通过资格预审后不投标
B.不参加开标会议
C.中标后拒绝签订合同
D.开标后要求撤回投标书
E.不参加现场考察
点击查看答案
手机看题
多项选择题
违约责任的种类主要为( )。
A.主要责任和次要责任
B.过错责任和无过错责任
C.单独责任和共同责任
D.单方责任和混合责任
点击查看答案
手机看题
多项选择题
按照《合同法》规定,与合同转让中的“债权转让”比较,“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为( )。
A.合同当事人没有改变
B.第三人可以向债权人行使抗辩权
C.第三人可以与债权人重新协商合同条款
D.第三人履行债务前,债务人需首先征得债权人同意
E.第三人履行债务后,由债务人与债权人办理结算手续
点击查看答案
手机看题
多项选择题
工程招标时,可能造成招标失败的原因有( )。
A.投标单位不足法定数
B.部分投标者未出席开标会
C.各投标者报价均不合理
D.决标前发现标底有某些漏误
点击查看答案
手机看题
多项选择题
FIDIC通用条件规定,颁发“解除缺陷责任书”后,合同对双方仍能有效,工程师可要求承包人完成( )方面的义务。
A.财务
B.施工
C.修补缺陷
D.管理
点击查看答案
手机看题
多项选择题
免除违约责任的条款有( )。
A.对方过错
B.国家计划调整
C.自然灾害
D.货物的自然损耗
E.合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约
点击查看答案
手机看题
多项选择题
《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法,其中属于不可抗力事件发生后,承包方承担的风险范围包括( )。
A.运至施工现场待安装设备的损害
B.承包人机械设备的损坏
C.停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用
D.施工人员的伤亡费用
E.工程所需的修复费用
点击查看答案
手机看题
多项选择题
有资格代理招标的机构应具备的条件包括( )。
A.必须是法人组织
B.不得与行政机关有隶属关系
C.有从事招标代理业务的场所
D.有编制招标文件的能力
E.有自己的评标专家库
点击查看答案
手机看题
多项选择题
有资格代理招标的机构应具备的条件包括( )。
A.必须是法人组织
B.不得与行政机关有隶属关系
C.有从事招标代理业务的场所
D.有编制招标文件的能力
E.有自己的评标专家库
点击查看答案
手机看题
多项选择题
以代理权产生的依据不同,可将代理分为( )。
A.委托代理
B.间接代理
C.法定代理
D.直接代理
E.指定代理
点击查看答案
手机看题
多项选择题
债权人可以留置的合同限于( )合同。
A.建设工程
B.保管
C.运输
D.加工承揽
E.买卖
点击查看答案
手机看题
多项选择题
发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的,由 ( )。
A.承包人负责检查试验
B.发包人负责检查试验
C.费用由发包人负责
D.费用由承包人负责
E.检验通过之后,如果又发现材料设备有质量问题时,发包人仍应承担重新采购
点击查看答案
手机看题
多项选择题
下列关于要约的撤回和撤销的说法中,不正确的是( )。
A.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力
B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人
C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人
D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人
E.撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人
点击查看答案
手机看题
多项选择题
承包商的索赔要求成立必须同时具备( )。
A.与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失
B.造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失
C.按合同规定不应由承包商承担的风险
D.承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知
E.承包商提供的证据足以支持自己的主张
点击查看答案
手机看题
多项选择题
按照FIDIC条款,下列事件出现后,承包商有权延长工期( )。
A.监理工程师延发图纸影响了施工进度
B.分包商违约
C.非承包商责任的暂时停工
D.承包商负责的风险发生导致工期延长
点击查看答案
手机看题
微信扫码免费搜题