不良行为记录生活指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法...

施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有______。

A.甲有权要求乙承担民事责任
B.甲有权要求丙承担民事责任
C.甲无权要求丁承担民事责任
D.乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿
E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿

多项选择题

根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程______起计算。

A.合同订立之日
B.实际竣工之日
C.开工之日
D.保修期届满之日
E.合同约定竣工之日

单项选择题

关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是______。

A.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外
B.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面复核申请
D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需再公告平台上予以声明

单项选择题

关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是______。

A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布
B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布
C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可以取消不良行为记录信息的公布
D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限

单项选择题

不良行为记录生活指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经______级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。

A.乡(镇)
B.县
C.市
D.省

单项选择题

建筑市场不良行为信息公布期限一般上______。

A.1个月至2年
B.2个月至1年
C.3个月至2年
D.6个月至3年

多项选择题

施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有______。

A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的
B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的建筑物
C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻、构筑物和地下管线等采取专项预防措施
D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的
E.未按照节能设计进行施工的

多项选择题

施工企业承揽业务不良行为的认定标准有______。

A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的
B.以欺骗手段取得资质证书的
C.将承包的工程转包或违法分包的
D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的
E.工程竣工验收后，不向建没单位出具质量保修书的

多项选择题

根据《全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准》，属于工程质量不良行为的有______。

A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程
B.将承揽的工程转包或违法分包
C.施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的
D.未按照节能设计进行施工
E.未履行保修义务或拖延履行保修义务的

单项选择题

除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，称为______。

A.要式合同
B.实践合同
C.有偿合同
D.双务合同

单项选择题

可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是______。

A.人民法院
B.建设行政主管部门
C.工商行政管理部门
D.监理单位

单项选择题

某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。各债权人的清偿顺序依法应为______。

A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人
B.抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人
C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人
D.全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人

单项选择题

承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期______。

A.以合同约定的竣工日期为准
B.相应顺延
C.以承包人提交竣工报告之日为准
D.以实际通过的竣工验收之日为准

多项选择题

根据《合同法》，撤回要约的通知应当______。

A.在要约到达受要约人之后到达受要约人
B.在受要约人发出承诺之前到达受要约人
C.在受要约人发出承诺同时到达受要约人
D.在要约到达受要约人之前到达受要约人
E.与要约同时到达受要约人

单项选择题

某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定______。

A.因显失公平而无效
B.由于分包单位自愿签署而有效
C.仅对总承包单位和分包单位有效
D.因违反法律、法规强制性规定而无效

单项选择题

根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是______。

A.由于不可抗力致使合同不能履行
B.法定代表人变更
C.当事人一方发生合并、分立
D.当事人一方违约

多项选择题

下列责任形式中，当事人承担违约责任的形式有______。

A.赔礼道歉
B.支付违约金
C.赔偿损失
D.采取补救措施
E.罚金

多项选择题

下列情形导致要约失效的有______。

A.拒绝要约的通知到达要约人
B.要约人依法撤销要约
C.要约人依法撤回要约
D.承诺期限届满，受要约人未作出承诺
E.受要约人对要约的内容作出实质性变更

单项选择题

甲公司向乙公司购买50t水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50t水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是______。

A.乙承担损失
B.甲可根据实际情况部分接收
C.双方合同已变更，乙送货构成违约
D.甲拒绝接收，应承担违约责任

单项选择题

发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是______。

A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效
B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息
C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息
D.垫资违反相关规定，应予以没收

单项选择题

要式合同是指______的合同。

A.法律上已经确定了一定的名称和规则
B.当事人双方互相承担义务
C.根据法律规定必须采用特定形式
D.当事人双方意思表示一致即告成立

单项选择题

某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为______。

A.要约邀请
B.承诺
C.承诺意向
D.新要约

多项选择题

根据《合同法》，下列文件中，不属于要约邀请的有______。

A.投标文件
B.中标通知书
C.符合要约规定的售楼广告
D.拍卖公告
E.招标公告

多项选择题

合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《合同法》的规定，正确的说法有______。

A.质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行
B.履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间
C.价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行
D.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行
E.履行费用负担不明确的，由债权人承担

单项选择题

施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为______。

A.要约撤回
B.要约撤销
C.承诺撤回
D.承诺撤销

单项选择题

某建设工程项目施工过程中发生不可抗力事件，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是______。

A.工期不予顺延
B.建筑物受损由施工企业承担
C.施工机具损毁由施工企业自行承担
D.施工人员受伤由建设单位承担

单项选择题

某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系。关于本案中施工企业的行为，正确的是______。

A.施工企业应同意建设单位自行采购
B.设计单位提出此要求，施工企业就必须接受
C.建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受
D.施工企业可拒绝建设单位的要求

单项选择题

某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是______。

A.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息
B.认定垫资违法，利息予以没收
C.返还垫资但不支付利息
D.返还垫资并双倍支付利息

多项选择题

下列情形中，发包人应当承担过错责任的有______。

A.发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷
B.发包人提供的设备不符合强制标准．引发工程质量缺陷
C.发包人直接指定分包人分包专业工程，分包工程发生质量缺陷
D.发包人未组织竣工验收擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷
E.发包人指定购买的材料、建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷

单项选择题

劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由______担任。

A.同级工会代表
B.劳动行政部门代表
C.用人单位代表
D.人民法院指定的人员

单项选择题

根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起______内订立书面劳动合同。

A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.半年

多项选择题

下列劳动合同条款中，属于选择条款的有______。

A.社会保险
B.试用期
C.保守商业秘密
D.补充保险
E.休息休假

单项选择题

根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是______。

A.在试用期间被汪明不符合录用条件的
B.严重违反用人单位规章制度的
C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的
D.被依法追究刑事责任的

单项选择题

劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是______。

A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件
B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动
C.用人单位未及时足额支付劳动报酬
D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益

多项选择题

根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有______。

A.依照企业破产法规定进行重整的
B.生产经营发生严重困难的
C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的
D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的
E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的

单项选择题

下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是______。

A.职工患病，在规定的医疗期内
B.女职工在孕期内
C.女职工在哺乳期内
D.在试用期间被证明不符合录用条件

单项选择题

下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是______。

A.劳动报酬
B.试用划
C.保守商业秘密
D.福利待遇

单项选择题

甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签的和劳动合同______。

A.待定
B.自动解除
C.继续有效
D.失效

单项选择题

施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过______个月。

A.1
B.2
C.3
D.6

单项选择题

王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计______元。 A．560 B．1360 C、800 D．1120

多项选择题

11下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有______。

A.在试用期间被证明不符合录刚条件的
B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
C.被依法追究民事责任的
D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的
E.严重失职，营私舞弊，对刚人单位利益造成重大损害的

单项选择题

2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是______。

A.赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同
B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作
C.王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁
D.李女士已经连续与丙企业签订两次同定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长

单项选择题

根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是______。

A.派遣单位与用工单位
B.川工单位与劳动者
C.用工单位与当地人民政府
D.派遣单位与劳动者

单项选择题

关于仓储合同法律特征的说法，正确的是______。

A.因仓储物包装不符合约定造成仓储物变质、损坏的，不免除保管人的损害赔偿责任
B.仓储合同自仓储物交付时成立
C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存货人交付
D.仓储合同自成立时生效

单项选择题

定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在______支付报酬。

A.合同生效后
B.交付工作成果时
C.完成工作成果50%时
D.完成全部工作成果前

多项选择题

当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的______完成主要工作。

A.设备
B.技术
C.材料
D.资金
E.劳力

单项选择题

出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为______。

A.简易交付
B.占有改定
C.指示交付
D.拟制交付

单项选择题

根据《合同法》，关于定作人权利和义务的说法，正确的是______。

A.定作人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿
B.没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付
C.报酬约定不清的．定作人有权拒付
D.因定作人提供的图纸不合理导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任

单项选择题

根据《合同法》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的______，出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。

A.1/3
B.1/2
C.1/5
D.2/3

多项选择题

关于借款合同权利和义务的说法，正确的有______。

A.贷款人不得预先在本金中扣除利息
B.借款人应当按照约定的用途使用借款
C.对于未定期限且无法确定期限的借款款合同，借款人可以随时偿还
D.订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保
E.贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产

单项选择题

承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由______承担。

A.三方共同
B.水泥厂
C.承包商
D.运输公司

单项选择题

甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备．次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是______。

A.甲与乙、丙之间的合同均有效
B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效
C.甲与乙、丙之间的合同均无效
D.甲与乙之间的合同先生效后失效．甲与丙之间的合同有效

单项选择题

甲公司向乙公司定做一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是______。

A.甲应支付相应部分报酬
B.甲不得中途要求乙停止制作
C.甲应支付全部约定报酬
D.甲不用赔偿乙的损失

单项选择题

经定做人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是______。

A.第三人就完成的工作成果向定做人负责
B.承揽人不再承担责任
C.承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定做人承担责任
D.承揽人就该第三人完成的工作成果向定做人负责

多项选择题

关于租赁合同的说法，正确的有______。

A.租赁必须转让所有权
B.租赁期限超过20年的部分无效
C.租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式
D.交付租赁物是租赁合同的成立要件
E.当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁

不良行为记录生活指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经______级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。

你可能感兴趣的试题

关于施工企业承揽工程的说法，正确的是______。

关于建设工程分包的说法，正确的有______。

关于施工企业资质序列的说法，正确的是______。

关于建设工程共同承包的说法，正确的是______。

关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是______。

根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中。不属于违法分包的是______。

关于建设工程分包的说法，正确的是______。

分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担方的说法，正确的是______。

甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。关于该联合体承包行为的说法，正确的是______。

根据《建筑法》，关于建筑工程分包的说法，正确的有______。

关于联合体共同承包的说法正确的是______。

根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有______。

当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是______。

关于建设工程分包的说法，正确的是______。

关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是______。

施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有______。

根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程______起计算。

关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是______。

关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是______。

不良行为记录生活指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经______级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。

建筑市场不良行为信息公布期限一般上______。

施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有______。

施工企业承揽业务不良行为的认定标准有______。

根据《全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准》，属于工程质量不良行为的有______。

除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，称为______。

可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是______。

某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。各债权人的清偿顺序依法应为______。

承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期______。

根据《合同法》，撤回要约的通知应当______。

某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定______。

根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是______。

下列责任形式中，当事人承担违约责任的形式有______。

下列情形导致要约失效的有______。

甲公司向乙公司购买50t水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50t水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是______。

发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是______。

要式合同是指______的合同。

某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为______。

根据《合同法》，下列文件中，不属于要约邀请的有______。

合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《合同法》的规定，正确的说法有______。

施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为______。

某建设工程项目施工过程中发生不可抗力事件，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是______。

某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系。关于本案中施工企业的行为，正确的是______。

某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是______。

下列情形中，发包人应当承担过错责任的有______。

劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由______担任。

根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起______内订立书面劳动合同。

下列劳动合同条款中，属于选择条款的有______。

根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是______。

劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是______。

根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有______。

下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是______。

下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是______。

甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签的和劳动合同______。

施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过______个月。

王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计______元。 A．560 B．1360 C、800 D．1120

11下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有______。

2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是______。

根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是______。

关于仓储合同法律特征的说法，正确的是______。

定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在______支付报酬。

当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的______完成主要工作。

出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为______。

根据《合同法》，关于定作人权利和义务的说法，正确的是______。

根据《合同法》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的______，出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。

关于借款合同权利和义务的说法，正确的有______。

甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备．次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是______。

甲公司向乙公司定做一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是______。

经定做人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是______。

关于租赁合同的说法，正确的有______。